Постановление администрации г. Иванова от 06.05.2009 № 1029
О координации деятельности заказчиков при размещении заказа путем проведения торгов
Утратил силу - Постановление администрации г. Иванова от 09.06.2011 г. N 1055 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2009 № 1029 г. Иваново О координации деятельности заказчиков при размещении заказа путем проведения торгов (В редакции Постановления администрации г. Иванова от 17.12.2010 г. N 2551) В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «Оразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд» (в действующейредакции), решением Ивановской городской Думы от 31.05.2006 № 146 «Обутверждении Положения о формировании, исполнении и контроле заисполнением муниципального заказа на территории города Иванова»(в действующей редакции), в целях координациидеятельности заказчиков при размещении заказов для муниципальных нуждгорода Иванова, повышения эффективности использования средствгородского бюджета ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Положение о координации деятельности заказчиков приразмещении заказа путем проведения торгов для муниципальных нуждгорода Иванова (приложение № 1). 2. Утвердить типовые формы муниципальных контрактов, заключаемыхпо итогам размещения заказов (приложение № 2). 3. Признать утратившими силу постановления Главы города Ивановаот 25.07.2008 № 2433 «О координации деятельности заказчиков приразмещении заказа путем проведения торгов», от 25.08.2008 № 2799 «Овнесении изменения в постановление Главы города Иванова от 25.07.2008№ 2433 «О координации деятельности заказчиков при размещении заказапутем проведения торгов», от 08.04.2009 № 782 «О внесении изменений идополнений в постановление Главы города Иванова от 25.07.2008 № 2433». 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. Глава администрациигорода Иванова А.Фомин Приложение № 1 к постановлению Главы города Иванова от 06.05.2009 № 1029 Положение о координации деятельности заказчиков при размещении заказа путем проведения торгов для муниципальных нужд города Иванова 1. Размещение муниципального заказа путем проведения торгов вформе конкурса, аукциона осуществляется управлением муниципальногозаказа администрации города (далее - Управление). 2. Муниципальные заказчики (далее – Заказчики) представляют вУправление заявки на размещение муниципального заказа путем проведенияторгов в форме конкурса, аукциона, аукциона в электронной форме(далее – заявка) на бумажном и электронном носителях. Заявка должнасодержать всю необходимую информацию для подготовки конкурснойдокументации, документации об аукционе (далее – документация),извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме всоответствии с требованиями действующего законодательства (приложениек настоящему Положению). К заявке должны быть приложены следующие документы: а) проект муниципального контракта на бумажном и электронномносителях; б) документ, подтверждающий наличие финансовых средств дляразмещения муниципального заказа: подтверждение главного распорядителя бюджетных средств наличияфинансовых средств для размещения муниципального заказа на поставкутоваров, выполнение работ, оказание услуг (далее – подтверждение),согласованное с финансово-казначейским управлением администрациигорода (в случае размещения муниципального заказа получателембюджетных средств); подтверждение, согласованное с финансово-казначейским управлениемадминистрации города (в случае размещения муниципального заказаглавным распорядителем бюджетных средств); протокол (решение) соответствующей организации о подтверждениифинансирования (в случае размещения муниципального заказа за счетвнебюджетных средств); распоряжение администрации города Иванова о заключениидолгосрочного муниципального контракта (в случае размещения заказа навыполнение работ (оказание услуг), длительность производственногоцикла выполнения (оказания) которых превышает срок действияутвержденных лимитов бюджетных обязательств); в) сметная документация на проведение текущего ремонта, проектнаядокументация на проведение капитального ремонта, локальные сметныерасчеты, определяющие стоимость проектных (сметных) работ, на бумажноми электронном носителях, утвержденные в установленном порядке исогласованные с муниципальным учреждением попроектно-документационному сопровождению и техническому контролю заремонтом объектов муниципальной собственности (в случае размещениямуниципального заказа на выполнение работ по текущему и капитальномуремонту объектов муниципальной собственности). При отсутствииэкземпляра в электронном виде, к заявке прилагаются два экземплярауказанных документов на бумажном носителе. В случае если проектная(сметная) документация подлежит государственной экспертизе,прилагается соответствующее заключение. При отсутствии необходимостипроводить государственную экспертизу проектной (сметной) документациик заявке прилагается соответствующее обоснование. 3. При размещении заказа: 3.1. Для нужд учреждений, подведомственных управлениюздравоохранения администрации города, управлению образованияадминистрации города, комитету по физической культуре и спортуадминистрации города, комитету по культуре администрации города, засчет средств бюджета города заявка должна быть согласована с главнымраспорядителем бюджетных средств в течение трех рабочих дней со дня еенаправления. (В редакции Постановления администрации г. Ивановаот 17.12.2010 г. N 2551) 3.2. (Утратил силу - Постановление администрации г. Ивановаот 17.12.2010 г. N 2551) 3.3. Для нужд муниципального учреждения «Управление деламиадминистрации города Иванова», муниципального учреждения «Центр учетарегистрации граждан» заявка должна быть согласована с заместителемглавы Администрации города Иванова, руководителем аппаратаАдминистрации города Иванова. (В редакции Постановления администрацииг. Иванова от 17.12.2010 г. N 2551) 4. Управление рассматривает поступившую заявку в течение пятирабочих дней с момента ее получения. В случае несоответствия заявкитребованиям, установленным пунктами 2, 3 настоящего Положения, иотсутствия в ее составе необходимых сведений и документов, Управлениенаправляет Заказчику уведомление о необходимости устранения выявленныхзамечаний. 5. При размещении заказа путем проведения торгов в формеконкурса, аукциона, аукциона в электронной форме в случае признаниязаявки соответствующей требованиям, установленным пунктами 2, 3настоящего Положения, Управление в течение пяти рабочих днейразрабатывает в соответствии с требованиями Федерального закона от21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ) и направляет Заказчику наутверждение документацию. В течение трех рабочих дней Заказчикутверждает и направляет в Управление документацию. Управлениеопубликовывает извещение о проведении открытого конкурса или открытогоаукциона в официальном печатном издании Администрации города Иванова -газете «Рабочий край» - в течение трех рабочих дней после полученияутвержденной Заказчиком документации. (В редакции Постановленияадминистрации г. Иванова от 17.12.2010 г. N 2551) 5.1. (Исключен - Постановление администрации г. Ивановаот 17.12.2010 г. N 2551) 6. Управление вносит изменения и дополнения в утвержденнуюЗаказчиком конкурсную документацию, документацию об аукционе в сроки,установленные действующим законодательством, по согласованию сЗаказчиком. 7. Заявка подтверждает принятие Заказчиком решения о способеразмещения заказа. 8. При размещении заказа на поставку сложного, дорогостоящегооборудования и техники Заказчик в заявке, кроме технического задания,должен указать товарный знак, фирменное наименование, наименованиепроизводителя, наименование места происхождения оборудования(техники). (В редакции Постановления администрации г. Ивановаот 17.12.2010 г. N 2551) 9. При поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг с 1-гочисла квартала заявка должна быть подана не позднее 60 дней до началаквартала. 10. В случае необходимости обеспечения неотложных нужд социальнойсферы и жилищно-коммунального хозяйства до утверждения бюджета городана 1 квартал очередного финансового года заявки направляютсяЗаказчиками в Управление до 1 ноября текущего года. 11. Заказчики несут ответственность за нарушение сроковразмещения заказа вследствие ненадлежащего и несвоевременногооформления заявки (технического задания, проекта муниципальногоконтракта и т.д.), а также за достоверность информации, представленнойв составе заявки, в том числе в отношении начальной (максимальной)цены контракта. (В редакции Постановления администрации г. Ивановаот 17.12.2010 г. N 2551) 12. В день заключения муниципального контракта по результатампроведения торгов Заказчик обязан представлять в Управлениесоответствующую информацию о заключении муниципального контракта вписьменном виде. В случае не представления указанной информации вустановленный срок, Заказчик несет ответственность за несвоевременныйвозврат денежных средств, внесенных участниками размещения заказа вкачестве обеспечения заявки на участие в торгах. Приложение к Положению о координации деятельности Заказчиков при размещении заказа путем проведения торгов для муниципальных нужд города Иванова Заявка на размещение муниципального заказа путем проведения торгов |——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||1 |Форма торгов |Указывается: || | |открытый конкурс/открытый аукцион/открытый|| | |аукцион в электронной форме ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||2 |Наименование муниципального |Указывается: - || |заказчика, контактная информация |наименование Заказчика; - место || | |нахождения, почтовый адрес; || | |- номер контактного || | |телефона; - адрес электронной || | |почты (при наличии) || | | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||3 |Предмет муниципального контракта | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||4 |Место поставки товаров, выполнения | || |работ, оказания услуг | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||5 |Условия поставки товаров, | || |выполнения работ, оказания услуг | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||6 |Сроки (периоды) поставки товаров, | || |выполнения работ, оказания услуг | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||7 |Начальная (максимальная) цена | || |контракта (цена лота) | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||8 |Источник финансирования заказа |Указывается: бюджет || | |города/внебюджетные средства || | | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||9 |Порядок формирования цены |Указываются сведения о включенных (не || |контракта (цены лота) |включенных) в цену контракта расходах: || | |с учетом или без учета расходов на|| | |перевозку, страхование, уплату || | |таможенных пошлин, налогов и || | |других обязательных платежей ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||10 |Форма, сроки и порядок оплаты | || |товара, работ, услуг | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||11 |Сведения о возможности Заказчика |Примечание: в соответствии с ч. 6 ст. 9 || |изменить предусмотренные |Федерального закона от 21.07.2005 || |контрактом количество товаров, |№ 94-ФЗ «О размещении заказов на || |объем работ, услуг |поставки товаров, выполнение работ, || | |оказание услуг для государственных || | |и муниципальных нужд» (далее – || | |Федеральный закон № 94-ФЗ) ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||12 |Сведения о возможности Заказчика |Примечание: в соответствии с ч. 6.5 || |увеличить количество поставляемого |ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ || |товара при заключении контракта | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||13 |Требования к сроку и (или) объему | || |предоставления гарантий качества | || |товара, работ, услуг, к | || |обслуживанию товара, к расходам на | || |эксплуатацию товара (при | || |необходимости) | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||14 |Характеристика и количество |Указывается: || |поставляемых товаров, объем |- количество поставляемого товара, объем || |выполняемых работ, оказываемых |выполняемых работ, оказываемых услуг; -|| |услуг |требования к качеству, техническим || | |характеристикам товара, работ, услуг, || | |требования к их безопасности; -|| | |требования к функциональным || | |характеристикам (потребительским || | |свойствам) товара; -|| | |требования к размерам, упаковке, || | |отгрузке товара; -|| | |требования к результатам работ; - || | |иные показатели, связанные с определением|| | |соответствия поставляемого товара, || | |выполняемых работ, оказываемых услуг || | |потребностям заказчика. || | |Примечание: || | |1. При размещении муниципального заказа на|| | |поставку сложного, дорогостоящего || | |оборудования и техники, с целью || | |определения наиболее точных характеристик || | |и функциональных качеств закупаемого || | |товара, муниципальному заказчику в заявке|| | |необходимо указать фирменное || | |наименование, наименование производителя, || | |наименование места происхождения || | |оборудования (техники). || | | 2. Если планируется размещение заказа на || | |поставку товара, происходящего из || | |иностранного государства или группы || | |иностранных государств, то Заказчику || | |необходимо указать на товарный знак в || | |отношении товара российского происхождения|| | |(при наличии информации о товаре || | |российского происхождения, являющемся || | |эквивалентом товара, происходящего из || | |иностранного государства или группы || | |иностранных государств). ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||15 |Критерии оценки заявок на участие в| || |конкурсе, помимо цены контракта: - | || |функциональные характеристики | || |(потребительские свойства) или | || |качественные характеристики | || |товара; -| || |качество работ, услуг и (или) | || |квалификация участника конкурса; -| || |расходы на эксплуатацию товара; - | || |расходы на техническое | || |обслуживание товара; -| || |сроки (периоды) поставки товара, | || |выполнения работ, оказания услуг; -| || |срок предоставления гарантии | || |качества товара, работ, услуг; -| || |объем предоставления гарантий | || |качества товара, работ, услуг | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| 16 |Требования к участникам размещения |Указать: || |заказа: соответствие участников |- требования законодательства РФ к || |размещения заказа требованиям, |участникам размещения заказа (за || |устанавливаемым в соответствии с |исключением требований, установленных || |законодательством Российской |пунктами 2, 3, 4 части 1 статьи 11 || |Федерации к лицам, осуществляющим |Федерального закона № 94-ФЗ) с || |поставки товаров, выполнение работ, |обязательной ссылкой на нормативные || |оказание услуг, являющихся предметом|правовые акты, в соответствии с которыми || |торгов |устанавливаются такие требования; || | |- документы, подтверждающие соответствие|| | |участников размещения заказа данным|| | |требованиям (например, при выполнении|| | |работ - наличие лицензии с указанием видов|| | |работ, выполнение которых является|| | |предметом контракта либо свидетельства,|| | |выданного саморегулируемой организацией о|| | |допуске к работам, выполнение которых|| | |является предметом контракта и т.п.) ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||16.1 |Участие субъектов малого |В случае если заказ размещается только у || |предпринимательства в размещении |субъектов малого предпринимательства во || |заказов |исполнение ст. 15 Федерального закона || | |№ 94-ФЗ указывается: || | |1. Участниками торгов являются только || | |субъекты малого предпринимательства. || | |2. Участники размещения заказа должны || | |соответствовать требованиям, установленным|| | |ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 || | |№ 209-ФЗ «О развитии малого и || | |среднего предпринимательства в Российской || | |Федерации» ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||17 |Привлечение субподрядчиков | || |(субпоставщиков, соисполнителей) | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||18 |Преимущества |Примечание: преимущества, || | |предоставляемые осуществляющим || | |производство товаров, выполнение работ, || | |оказание услуг учреждениям и || | |предприятиям уголовно-исполнительной || | |системы и (или) организациям инвалидов. || | |При этом заказчик вправе устанавливать || | |преимущества указанным категориям лиц в || | |отношении предлагаемой цены контракта в || | |размере до пятнадцати процентов в порядке|| | |и в соответствии с перечнем товаров, || | |работ, услуг, установленным || | |Правительством Российской Федерации || | | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||19 |Срок, в течение которого |Примечание: 1. || |победитель конкурса должен |Муниципальный контракт может быть || |подписать проект муниципального |заключен не ранее чем через десять дней || |контракта |со дня размещения на официальном сайте || | |муниципального образования в сети || | |Интернет протокола оценки и || | |сопоставления заявок на участие в || | |конкурсе, но не позднее двадцати дней со|| | |дня оформления протокола. 2. || | |Муниципальный контракт может быть || | |заключен не ранее чем через десять дней || | |со дня размещения на официальном сайте || | |муниципального образования в сети || | |Интернет протокола аукциона, но не позднее|| | |двадцати дней со дня оформления || | |протокола ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||20 |Размер обеспечения исполнения |Примечание: размер обеспечения || |муниципального контракта |исполнения контракта не может || | |превышать тридцать процентов || | |начальной (максимальной) цены || | |контракта (цены лота). 1. В || | |случае, если начальная (максимальная) || | |цена контракта (цена лота) || | |превышает пятьдесят миллионов рублей, || | |обеспечение исполнения контракта должно || | |быть установлено в размере от десяти до || | |тридцати процентов начальной || | |(максимальной) цены контракта (цены || | |лота), но не менее чем в размере || | |аванса (если контрактом предусмотрена || | |выплата аванса). 2. Если размер || | |аванса превышает тридцать процентов || | |начальной (максимальной) цены || | |контракта, обеспечение исполнения || | |контракта должно быть установлено в || | |размере, не превышающем на || | |двадцать процентов размер аванса, но || | |не менее чем размер аванса ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————||21 |Реквизиты для перечисления | || |обеспечения исполнения | || |муниципального контракта | ||——————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| Приложение № 2 к постановлению Главы города Иванова от 06.05.2009 № 1029 Типовые формы муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов Форма 1 Муниципальный контракт №_____ на поставку товаров для муниципальных нужд г. Иваново«___»____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем«Заказчик», в (указывается наименование муниципального заказчика)лице ________________________________________________________________,действующего на (руководитель муниципального заказчика)основании _________________________________________________________________________ с (указывается документ, на основаниикоторого осуществляет свои полномочия руководитель)одной стороны, и _______________________________________, именуемый вдальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________,действующего на основании __________________, с другой стороны, присовместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясьПротоколом _____________от ____________ №_____, заключили настоящийконтракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт)о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать товарыЗаказчику (либо по его указанию третьему лицу)_______________(указывается в соответствии с извещением), согласноспецификации (приложение № 1 к Контракту) (далее – Товар). Под третьимлицом подразумевается подведомственное учреждение Заказчика. В спецификации определяется: наименование товара, ассортимент,цена, комплектация, технические характеристики и количество товара. В случае поставки товаров третьему лицу, указанному Заказчиком,между таким третьим лицом и Поставщиком заключается договор поставкидля муниципальных нужд в соответствии с Гражданским кодексомРоссийской Федерации. 1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных Товаров,указанных в п. 1.1. Контракта, и уплатить за него определенную цену впорядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 1.3. По окончании поставки Товаров в полном объеме сторонысоставляют акт приемки-передачи Товаров, который является основаниемдля оплаты принятых Товаров. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ рублей _______копеек (___________________________рублей ______________ копеек), втом числе (указать все расходы: НДС, расходы на гарантийноеобслуживание, налоги, таможенные пошлины, расходы по доставке Товара,разгрузке, сборке Товара и прочее). 2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться входе его исполнения, за исключением случая, установленного в п. 2.3.настоящего Контракта. 2.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполненияКонтракта вправе изменить количество закупаемых товаров при изменениипотребности в таких Товарах, но не более чем на десять процентов. Припоставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик посогласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную ценуКонтракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем надесять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующихизменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставкетаких Товаров, Заказчик обязан изменить цену Контракта указаннымобразом. (Если это предусмотрено конкурсной документацией,документацией об аукционе.) Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашениюСторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товаров ииных условий исполнения муниципального Контракта. 2.4. Оплата производится за счет средств бюджета города Иванова(внебюджетного источника финансирования). (Следует указать источникфинансирования поставки товара). 2.5. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений озаключении настоящего Контракта в реестр муниципальных контрактов,заключенных по итогам размещения муниципального заказа. 2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется побезналичному расчету платежными поручениями путем перечисленияЗаказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный вразделе 11 настоящего Контракта.(Если предусмотрена предоплата включаются пункты следующегосодержания) 2.6.1. Заказчик производит предварительную оплату Товара вразмере ___ % от цены настоящего Контракта в течение ___ банковскихдней со дня подписания настоящего Контракта уполномоченными надлежащимобразом представителями Сторон. 2.6.2. Окончательный расчет по настоящему Контракту производитсяЗаказчиком, с учетом аванса, в течение ___ банковских дней со дняпоставки Товара. При этом датой поставки Товара считается датаподписания акта приема-передачи Товара надлежащим образомуполномоченными на то представителями Сторон в соответствии с пунктом3.9 Контракта. 2.7. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможентолько вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы всоответствии с разделом 8 настоящего Контракта. 3. Сроки и условия поставки 3.1. Товар должен быть поставлен в течение ___ рабочих дней содня подписания настоящего Контракта согласно спецификации на Товар. 3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара. 3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средствПоставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несетПоставщик. 3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствоватьтехническим нормам, указанным в спецификации. 3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. 3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствоватьтребованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международнымстандартам. 3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия,наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, датувыпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строгосоответствовать маркировке Товара. 3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара притранспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки. 3.9. При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемкиТовара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет правона проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтвержденияего соответствия технической документации и заявленным требованиям.Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будетсоответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТа, Заказчикможет отказаться от него и Поставщик должен будет заменитьзабракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведенияТовара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительныхзатрат со стороны Заказчика. 3.10. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком актсдачи-приемки Товара является основанием для оплаты Поставщикупоставленного Товара. 3.11. Товар поставляется по адресу:__________________________________________ 4. Права и обязанности Заказчика 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1. Требовать поставки качественных Товаров и в срокустановленный Контрактом. 4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1. Принять качественный Товар и оплатить его. 5. Права и обязанности Поставщика 5.1. Поставщик вправе: 5.1.1. Получить оплату за поставленный Товар на условияхКонтракта. 5.1.2. Поставить Товар досрочно с согласия Заказчика. 5.2. Поставщик обязуется: 5.2.1. Передать Заказчику в обусловленный срок производимые (илизакупаемые) Товары. 5.2.2. Передать Товар в соответствующей таре и упаковкеподлежащей возврату (или входящую в стоимость Товара). 5.2.3. Восполнить недопоставку товара в ассортиментенедопоставленного Товара. 5.2.4. В случае передачи Товара ненадлежащего качества инекомплектности Товара заменить Товар в срок указанный Заказчиком вакте возврата некачественного и/или некомплектного Товара. 6. Гарантии качества 6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливаетсяПоставщиком_______________________ (гарантийный срок не может бытьменьше срока, установленного заводом изготовителем). 6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящемуКонтракту Товар полностью соответствует техническим стандартам,требованиям и спецификации поставки Товара. 6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным отправ третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иногообременения. 6.4. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара(замене дефектного Товара), выявленных Заказчиком в течениегарантийного срока. 7. Ответственность Сторон 7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств понастоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации. 7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачиваетЗаказчику неустойку в размере ________ за каждый день, начиная со дня,следующего после дня истечения установленного Контрактом срокапоставки Товара.(Размер неустойки определяется Заказчиком самостоятельно, но не можетбыть менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждыйдень просрочки). 7.3. В случае поставки некачественного или некомплектногоТовара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выборуЗаказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту,или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанныйЗаказчиком. 7.4. В случае выявления некачественного, некомплектного Товара,который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик втечение ____ (________) рабочих дней с момента их обнаруженияуведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется втечение __ (____) рабочих дней направить представителя для составленияакта. В случае, если представитель по истечении указанного срока неявится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товарав одностороннем порядке. 7.5. Поставщик в течение ___ (___) дней с момента составленияакта обязуется заменить Заказчику некачественный, некомплектный Товарна аналогичный Товар надлежащего качества, на комплектный Товар. 7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контрактаодной из Сторон последняя обязана возместить другой Сторонепричиненные в результате этого убытки. 7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщикупени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентнойставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящемуКонтракту. 7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны отвыполнения принятых обязательств. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющихполностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательствапо Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий,изменения законодательства или любых других обстоятельств, независящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют навыполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своихобязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будутдействовать вышеуказанные обстоятельства. 8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательствоказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельствнепреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной формедругую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительностидействия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентныморганом территории, где данное обстоятельство имело место. 8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельнокороткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельствнепреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание,разве что само то обстоятельство не давало возможности направитьуведомление. 8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы,предусмотренных пунктом 8.1 Контракта, при условии соблюдениятребований пункта 8.2 Контракта продлевает срок исполненияобязательств по Контракту на период, который в целом соответствуетсроку действия наступившего обстоятельства. 8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будутдлиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления,каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещенияубытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнениинастоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 9.2. В случае невозможности урегулирования споров путемпереговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный судИвановской области. 9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споровявляется обязательным. Сторона, в адрес которой направленопретензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ втечение ______ календарных дней с момента получения претензии. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписанияСторонами и действует до _______ (указывается месяц, год). Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполненысторонами досрочно, в случае такого соглашения между Сторонами. (При определении срока действия Контракта Заказчик исходит изсроков поставки и сроков оплаты, установленных Контрактом). 10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, непротиворечащие действующему законодательству Российской Федерации,оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме иподписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашенияявляются неотъемлемой частью Контракта. 10.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон илирешению суда по основаниям, предусмотренным гражданскимзаконодательством. 10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,наименования, банковских и прочих реквизитов такая сторона обязана втечение ____ (_____) дней официально письменно известить об этомдругую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключениядополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений вКонтракт. 10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом,разрешаются в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации. 11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон Заказчик Поставщик М.П. М.П. Приложение № 1 к муниципальному контракту от _____________ № ____ на поставку товаров для муниципальных нужд Спецификация на Товар |———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————|| № | Наименование поставляемого Товара | Единица |Количество | Цена за | Сумма, ||п/п| |измерения| | единицу, | рублей || | | | | рублей | ||———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————|| 1 | | | | | ||———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————|| 2 | | | | | ||———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————|| 3 | | | | | ||———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————|| 4 | | | | | ||———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————|| 5 | | | | | ||———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|————————|Заказчик Поставщик Указываются наименование руководителя, его Ф.И.О. и подпись __________________________________________ __________________________________________ М.П. М.П. Форма 2 Муниципальный контракт №____ на выполнение работ по __________________ г. Иваново«_____» ___________________________________________________,именуемый в дальнейшем«Заказчик», в лице (указывается наименование муниципального заказчика)_________________________________________________________, действующего на основании (руководитель муниципального заказчика)__________________________________________________________________ содной стороны и(указывается документ, на основании которого осуществляет своиполномочия руководитель) _______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________________________________, действующего наосновании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем«Стороны», руководствуясь протоколом _________________ № ________ от____________, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) онижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Подрядчик обязуется выполнить с использованием собственныхстроительных материалов следующие работы:_____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________,(указываются конкретные виды работ и местонахождение помещений,объектов либо делается ссылка на Спецификацию (приложение № 1 кКонтракту), далее именуемые Работы, в соответствии с требованиямиразработанной сметной документации. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящемуКонтракту, а Заказчик принять их результат и уплатить за негоопределенную Контрактом цену в порядке и на условиях, предусмотренныхнастоящим Контрактом. 1.3. Место выполнения Работ:_____________________________________________. 1.4. По окончании выполненных Работ и принятого результатаРабот, Стороны составляют акт выполненных работ, который являетсяоснованием для полной оплаты выполненных Работ. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего Контрактасоставляет__________________________________ (____________________________________________________) руб. с учетомНДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ, стоимостьматериалов, необходимых для их выполнения и иные затраты (указываетсяв соответствии с извещением или документацией). 2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться входе его исполнения, за исключением следующего случая. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашениюСторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ и иныхусловий исполнения муниципального Контракта. 2.3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету нарасчетный счет Подрядчика за счет средств бюджета города Иванова(внебюджетных источников финансирования).(Если предусмотрена предварительная оплата за выполняемые работы, тонеобходимо включить данное условие в текст Контракта): 2.4. Заказчик перечисляет ____ % от цены Контракта в качествеавансового платежа в течение ___ дней с момента подписания настоящегоКонтракта Сторонами. 2.5. Оплата оставшейся после аванса суммы денежных средств завыполненные Работы производится на основании акта выполненных работпосле проверки представителями Заказчика, с учетом выявленныхзамечаний и недочетов, в течение ___ дней с момента подписания актавыполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетныйсчет Подрядчика. 2.6. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений озаключении настоящего Контракта в Реестр муниципальных контрактов,заключенных по итогам размещения муниципального заказа. 3. Права и обязанности Заказчика 3.1. Заказчик вправе: 3.1.1. Осуществлять технический надзор за Работами. 3.1.2. Осуществлять приемку качественного результата Работ, атакже контроль за качеством и сроками выполнения Работ. 3.1.3. В случае необходимости производить проверкусоответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудованияусловиям Контракта. 3.1.4. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ковсем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое времяпроизводства. 3.1.5. Требовать качественного выполнения Работ изкачественных и безопасных материалов в срок установленный Контрактом.(Заказчик вправе поставить условие о согласовании с ним применяемыхПодрядчиком цветовых решений, материалов и оборудования до началаработ либо монтажа соответственно). 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. При обнаружении в процессе контроля и надзора каких-либоотступлений от условий настоящего Контракта, влекущих возможностьухудшения качества Работ, или иные недостатки, немедленно заявить обэтом Подрядчику с требованием об устранении указанных недостатковсилами и за счет Подрядчика. 3.2.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ впорядке, предусмотренном в разделе 2 Контракта. 3.2.3. Совместно с Подрядчиком принять соответствующий качествурезультат выполненных Работ. 4. Права и обязанности Подрядчика 4.1. Подрядчик вправе: 4.1.1. Привлекать в случае согласия Заказчикасубподрядные организации (если такое условие установлено и разрешено вконкурсной документации, документации об аукционе). 4.1.2. Выполнить Работы самостоятельно или спривлечением субподрядчика, в случае, предусмотренном п. 4.1.1Контракта, в соответствии с требованиями к качеству Работ,установленными соответствующими нормативными документами. 4.1.3. Самостоятельно организовать производство Работ всоответствии со сроками, указанными в настоящем Контракте. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Осуществить приобретение строительных материалов,изделий, конструкций, необходимых для проведения Работ, качествокоторых должно соответствовать сметной документации. 4.2.2. Обеспечить собственными силами приемку,разгрузку, хранение и складирование названных строительных материалов,изделий, конструкций. 4.2.3. Соблюдать в месте выполнения Работ необходимыемероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарнойбезопасности, охране окружающей среды, а также охрану материальныхресурсов, находящихся в помещениях. 4.2.4. Применять качественные строительные материалы дляремонтных Работ, соответствующие стандартам, техническим условиям,имеющие сертификаты, технические паспорта и иные документы,удостоверяющие их качество и безопасность. 4.2.5. Возместить убытки в случае случайного уничтоженияили повреждения результата Работ, утраты или порчи любого имущества,относящегося к процессу выполнения Работ по настоящему Контракту домомента сдачи результата Работ Подрядчиком в установленном порядкеЗаказчику. 4.2.6. Сдать результат Работ в объеме и сроки,предусмотренные настоящим Контрактом Заказчику. 4.2.7. Обеспечить уборку помещений, в которыхпроизводится выполнение Работ. Строительный мусор упаковать в мешки ивывозить с территории объекта. В трехдневный срок со дня подписанияакта приемки выполненных Работ вывезти за пределы указанной территориивсе принадлежащее ему имущество и строительный мусор.(Если строительный мусор предполагается убирать силами Подрядчикаобязательно включение данной обязанности в текст Контракта).Заказчик вправе включить иные пункты прав и обязанностей, непротиворечащих законодательству Российской Федерации. 5. Срок выполнения Работ 5.1. Срок выполнения Работ составляет ___ дней с моментазаключения настоящего муниципального Контракта (можно указать наконкретные даты начала и окончания Работ). 6. Обстоятельства непреодолимой силы. 6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющихполностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательствапо Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий,изменения законодательства или любых других обстоятельств, независящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют навыполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своихобязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будутдействовать вышеуказанные обстоятельства. 6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств понастоящему Контракту оказалось невозможным, должна немедленноинформировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельствнепреодолимой силы, приложив к извещению соответствующие документы(справку государственного органа, копию нормативного правого акта,повлиявшего на исполнение обязательств и т.д.). 6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех)месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшегоисполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ниодна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Сторонывозмещения своих убытков. 7. Приемка результата выполненных Работ 7.1. Приемка результата выполненных Работ осуществляется послевыполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящимКонтрактом. 7.2. Приемка Работ осуществляется комиссией, состоящей изпредставителей Сторон путем подписания акта выполненных работ. Следует указать порядок сдачи-приемки работ подробно: какимобразом принимаются работы Заказчиком, поэтапно или единовременно,какие документы составляются, какие действия последуют в случаенекачественного выполнения работ или выявленных дефектов в процессеработы и иные условия. 8. Гарантии (Гарантийные обязательства должны соответствовать извещению илидокументации либо не содержать определенного срока, если условиямиторгов предполагается установление гарантийного срока непосредственноучастниками) 8.1. Срок гарантии качества выполненных Работ составляет__________ год(а) с момента приемки в установленном порядке результатаРабот. 8.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранятьвыявленные дефекты за свой счет в ______дневный срок с момента ихвыявления. 8.3. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчикпривлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика.Подрядчик в таком случае оплачивает работу по устранению дефектов в___дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. Принеоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере _____________(не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждыйдень просрочки). 9. Порядок рассмотрения споров 9.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнениянастоящего Контракта, Стороны разрешают путем переговоров. 9.2. В случае невозможности урегулирования споров путемпереговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный судИвановской области. 9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споровявляется обязательным. Сторона, в адрес которой направленопретензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ втечение ____ календарных дней с момента получения претензии. 10. Изменение и расторжение Контракта 10.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или порешению суда по основаниям, предусмотренным гражданскимзаконодательством РФ. 10.2. При расторжении Контракта по соглашению Сторон,незавершенный результат Работ передается Заказчику, которыйобеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных Работ на датурасторжения. 11. Ответственность сторон 11.1. За ненадлежащее выполнение Работ по настоящему КонтрактуЗаказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранениядопущенных дефектов. При не устранении дефектов в назначенный срокПодрядчик оплачивает штраф в размере ____% от цены Контракта за каждыйдень просрочки, после установленного срока. 11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполненияРабот по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. 11.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ,предусмотренных п. 5.1. настоящего Контракта, Подрядчик уплачиваетнеустойку в размере _____________, за каждый день, начиная со дня,следующего после дня истечения установленного Контрактом срокавыполнения Работ. (Размер неустойки определяется Заказчикомсамостоятельно, но не может быть менее одной трехсотой действующей надень уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банкаРоссийской Федерации за каждый день просрочки) 11.4. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ Заказчикнесет ответственность в размере одной трехсотой действующей на деньуплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РоссийскойФедерации за каждый день просрочки. 12. Прочие условия 12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту,совершенные в соответствии с законодательством Российской Федерации,действительны лишь при условии, что они письменно оформлены иподписаны представителями Сторон. Приложения к настоящему Контрактуявляются его неотъемлемой частью. 12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом,разрешаются в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации. 12.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах,имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 12.4. Контракт вступает в силу с момента подписания и действуетдо ________. (указывается месяц, год). Обязательства по настоящемуКонтракту могут быть исполнены Сторонами досрочно. (При определении срока действия Контракта Заказчик исходит изсроков выполнения Работ и сроков оплаты, установленных Контрактом). 12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение3-х дней письменно известить об этом другую сторону путем оформленияприложения в соответствии с пунктом 12.1. настоящего Контракта. 13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон Заказчик:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Подрядчик:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Заказчик:Подрядчик: Указать должность и Ф.И.О. руководителя или представителя с приложением соответствующей доверенности ____________________________________________ М.П.М.П. Форма 3 Муниципальный контракт №____ на оказание услуг по _______________________________ г. Иваново«__»___________________________________________________,именуемый в дальнейшем«Заказчик», в лице (указывается наименование муниципального заказчика)________________________________________________________, действующегона основании (руководитель муниципального заказчика)_________________________________________________________________, содной стороны, и(указывается документ, на основании которого осуществляет своиполномочия руководитель)_______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________, действующего на основании __________, с другойстороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола_________________________ от ____________ №_____ заключили настоящиймуниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд (далее– Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себяобязательство по оказанию услуг по ________________(указывается всоответствии с извещением) (далее – Услуги). Заказчик обязуется своевременно производить оплату за оказанныеУслуги. 1.2. Место оказания Услуг:_______________________________________________. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет ______ рублей.Цена Контракта формируется с учетом всех расходов Исполнителя приоказании Услуг, а также всех налогов, других затрат и обязательныхплатежей (указывается в соответствии с извещением или документацией). 2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться входе его исполнения, за исключением следующего случая.Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторонбез изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг и иных условийисполнения муниципального Контракта. 2.3. Оплата производится в безналичной форме за счет средствбюджета города Иванова (внебюджетного источника финансирования).Следует указать источник финансирования оказания Услуг. 2.4. Заказчик перечисляет ___ % от цены Контракта в качествеавансового платежа в течение ___ дней с момента подписания настоящегоКонтракта Сторонами. 2.5. Оплата оставшейся после аванса суммы денежных средств заоказанные Услуги производится на основании акта оказанных Услуг послепроверки представителями Заказчика, с учетом выявленных замечаний инедочетов, в течение ___ дней с момента подписания акта оказанныхУслуг путем перечисления денежных средств на расчетный счетИсполнителя. 2.6. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений озаключении настоящего Контракта в реестр муниципальных контрактов,заключенных по итогам размещения муниципального заказа. 3. Срок оказания Услуг 3.1. Срок оказания Услуг: с _______ по _________. 4. Права и обязанности Сторон (определяются в зависимости от вида Услуг Заказчиком самостоятельно) 5. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг 5.1. После завершения оказания Услуг, предусмотренных условияминастоящего Контракта, Исполнитель составляет акт оказанных Услуг инаправляет его на утверждение Заказчику. (Данный акт можетсоставляться Исполнителем ежемесячно по согласованию с Заказчиком). 5.2. В течение __ дней после получения от Исполнителя актаоказанных Услуг Заказчик подписывает данный акт либо отказывается отподписания, письменно мотивируя свой отказ. В противном случае Услугисчитаются принятыми без претензий. 5.3. В случае если Заказчиком в ходе сдачи-приемки оказанныхУслуг будут выявлены недостатки, то Исполнитель обязуется в срок,установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет. 5.4. Подписанный Сторонами акт оказанных Услуг и предъявленныйИсполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплатыИсполнителю оказанных Услуг. 6. Ответственность Сторон 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств понастоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае просрочки исполнения обязательства,предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Контракта, Исполнительуплачивает неустойку, начиная со дня, следующего после дня истеченияустановленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства вразмере __________. (Размер неустойки определяется Заказчикомсамостоятельно, но не может быть менее одной трехсотой действующей надень уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банкаРоссийской Федерации за каждый день просрочки). 6.3. В случае просрочки исполнения обязательства,предусмотренного п. 1.1. настоящего Контракта, Заказчик уплачиваетнеустойку, начиная со дня, следующего после дня истеченияустановленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства вразмере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банкаРоссийской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждыйдень просрочки. 6.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны отвыполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющихполностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательствапо настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийныхбедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств,не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют навыполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своихобязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будутдействовать вышеуказанные обстоятельства. 7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств понастоящему Контракту оказалось невозможным, должна немедленноинформировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельствнепреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующегогосударственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшегона исполнение обязательств. 7.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех)месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшегоисполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ниодна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Сторонывозмещения своих убытков. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнениинастоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 8.2. В случае невозможности урегулирования споров путемпереговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный судИвановской области. 8.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споровявляется обязательным. Сторона, в адрес которой направленопретензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ втечение ___ календарных дней с момента получения претензии. 9. Изменение и расторжение Контракта 9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашениюСторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданскимзаконодательством Российской Федерации. 9.2. При расторжении Контракта по соглашению Сторон,незавершенный результат по оказанию Услуг передается Заказчику,который обеспечивает оплату Исполнителю стоимости оказанных Услуг. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписанияСторонами и действует до ______ (указывается месяц, год).Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены Сторонамидосрочно. (При определении срока действия контракта заказчик исходит изсроков оказания услуг и сроков оплаты, установленных контрактом). 10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, непротиворечащие действующему законодательству Российской Федерации,оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме иподписываются уполномоченными на то представителями Сторон.Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. 10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3(трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону,причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемойчастью настоящего Контракта. 10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом,разрешаются в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации. 11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон Заказчик:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Исполнитель:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Заказчик:Исполнитель:____________________________________________ М.П.М.П.