Постановление Правительства Ивановской области от 28.02.2012 № 60-п
Об утверждении адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2012 № 60-п г. Иваново Об утверждении адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (В редакции Постановлений Правительства Ивановской области от 26.12.2012 г. N 568-п; от 09.04.2013 г. N 132-п) В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»Правительство Ивановской области постановляет: 1. Утвердить адресную программу Ивановской области попроведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год(прилагается). 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Председателя Правительства Ивановской области ФоминаА.Г. ГубернаторИвановской области М.А. Мень Приложение к Правительства Ивановской области от 28.02.2012 № 60-п Адресная программа Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год Паспорт адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год+--------------------------+---------------------------------------------------+| Наименование | - адресная программа Ивановской области по || Программы | проведению капитального ремонта многоквартирных || | домов на 2012 год (далее - Программа) |+--------------------------+---------------------------------------------------+| Наименование документа | - Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О || | приватизации жилищного фонда в Российской || | Федерации»; || | - Российской Федерации; || | - от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия || | реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |+--------------------------+---------------------------------------------------+| Государственный заказчик | - Департамент жилищно-коммунального хозяйства || Программы | Ивановской области |+--------------------------+---------------------------------------------------+| Разработчик Программы | - Департамент жилищно-коммунального хозяйства || | Ивановской области |+--------------------------+---------------------------------------------------+| Цели Программы | - обеспечение финансовой поддержки муниципальных || | образований Ивановской области, органы местного || | самоуправления которых обеспечили реформирование || | жилищно-коммунального хозяйства, для проведения || | капитального ремонта многоквартирных домов, || | собственники помещений в которых самостоятельно || | выбрали способ управления многоквартирными домами || | (товарищество собственников жилья или управляющая || | организация, выбранная собственниками помещений в || | многоквартирном доме) и приняли решение о || | проведении капитального ремонта; || | - повышение качества реформирования || | жилищно-коммунального хозяйства; || | - формирование эффективных механизмов управления || | многоквартирными домами; || | - создание безопасных и благоприятных условий || | проживания граждан; || | - создание условий для перехода на проведение || | капитального ремонта многоквартирных домов || | полностью за счет средств собственников; || | - внедрение ресурсосберегающих технологий || | предоставления жилищно-коммунальных услуг |+--------------------------+---------------------------------------------------+| Задачи Программы | - выполнение муниципальными образованиями || | Ивановской области условий, определенных от || | 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия || | реформированию жилищно-коммунального хозяйства», || | для получения средств Фонда содействия || | реформированию жилищно-коммунального хозяйства || | (далее - Фонд) и местных бюджетов; || | - создание конкурентной среды в || | жилищно-коммунальном хозяйстве путем привлечения || | коммерческих организаций с долей участия в || | уставном капитале субъектов Российской Федерации || | и (или) муниципальных образований не более чем || | двадцать пять процентов для предоставления || | жилищно-коммунальных услуг населению; || | - развитие конкурентных отношений в сфере || | управления многоквартирными домами и оказания || | услуг по содержанию и обслуживанию общего || | имущества в многоквартирных домах; || | - привлечение собственников помещений в || | многоквартирных домах к управлению посредством || | организации товариществ собственников жилья; || | - развитие инициативы собственников жилья; || | - обеспечение показателей технического состояния || | внутридомовых инженерных систем, крыш и || | конструкций многоквартирных домов, || | соответствующих нормативным срокам проведения || | капитального ремонта; || | - проведение агитационно-разъяснительной работы с || | собственниками помещений в многоквартирных домах || | об их ответственности за нормативное техническое || | состояние многоквартирных домов; || | - использование эффективных технических решений || | при проведении капитального ремонта || | |+--------------------------+---------------------------------------------------++-------------------------+------------------------------------------------+| Основные планируемые | Для первой заявки Ивановской области на || показатели Программы | предоставление финансовой поддержки за счет || | средств Фонда: || | - количество капитально отремонтированных || | многоквартирных домов, всего - 240 ед.; || | - общая площадь жилых и нежилых помещений || | капитально отремонтированных многоквартирных || | домов, всего - 389 136,92 м62 |+-------------------------+------------------------------------------------+| | Для второй заявки Ивановской области на || | предоставление финансовой поддержки за счет || | средств Фонда: || | - количество капитально отремонтированных || | многоквартирных домов, всего - 3 ед.; || | - общая площадь жилых и нежилых помещений || | капитально отремонтированных многоквартирных || | домов, всего - 20 703,8 м62 |+-------------------------+------------------------------------------------+ (В редакции Постановления Правительства Ивановской областиот 26.12.2012 г. N 568-п) +-------------------------+------------------------------------------------+| Объемы и источники | Для первой заявки Ивановской области общий || финансирования | объем финансирования за счет средств из всех || | источников составляет 245 355 712,23 руб., || | в том числе: || | средства Фонда - 175 655 058,75 руб., || | средства местных бюджетов - 57 432 865,63 || | руб., || | средства товариществ собственников жилья, || | жилищных, жилищно-строительных кооперативов, || | или иных специализированных потребительских || | кооперативов, или собственников помещений в || | многоквартирных домах - 12 267 787,85 руб. |+-------------------------+------------------------------------------------+| | Для второй заявки Ивановской области общий || | объем финансирования за счет средств из всех || | источников составляет 4 849 705 руб., || | в том числе: || | средства Фонда - 3 472 001 руб., || | средства местных бюджетов - 1 135 219 руб., || | средства товариществ собственников жилья, || | жилищных, жилищно-строительных кооперативов, || | или иных специализированных потребительских || | кооперативов, или собственников помещений в || | многоквартирных домах - 242 485 руб. |+-------------------------+------------------------------------------------+ (В редакции Постановления Правительства Ивановской областиот 26.12.2012 г. N 568-п) +--------------------------+---------------------------------------------------+| Сроки выполнения | 2012 год |+--------------------------+---------------------------------------------------+| Исполнители Программы | - органы местного самоуправления городских и || | сельских поселений, городских округов, || | предприятия и организации жилищно-коммунального || | хозяйства и иные исполнители в соответствии с || | законодательством; || | - Департамент жилищно-коммунального хозяйства || | Ивановской области; || | - Департамент экономического развития и торговли || | Ивановской области; || | - Региональная служба по тарифам Ивановской || | области |+--------------------------+---------------------------------------------------+| Управление Программой и | - координацию деятельности соисполнителей и || система организации | участников Программы осуществляет Департамент || контроля за ее | жилищно-коммунального хозяйства Ивановской || реализацией | области; || | - органы местного самоуправления муниципальных || | образований Ивановской области осуществляют || | контроль за целевым использованием бюджетных || | средств, направленных на реализацию Программы; || | - контроль за реализацией Программы осуществляет || | Правительство Ивановской области |+--------------------------+---------------------------------------------------+ 1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами и перечень муниципальных образований, участвующих в Программе Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса Ивановскойобласти обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением,высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов дляснижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкойплатежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и,как следствие, высокой степенью износа основных фондов. Жилищный фонд Ивановской области составляет 25173,6 тыс. кв. м,в том числе общая площадь многоквартирных домов - 20 652,9 тыс. кв.м (64%). Общее количество многоквартирных домов составляет 27236единиц. Капитальный ремонт проводится недостаточными темпами, принормативной потребности в ремонте в 4 - 5%, в среднем ежегодноремонтируется лишь 0,3% жилья. При этом площадь многоквартирныхдомов, требующих капитального ремонта, составляет 12802,07 тыс. кв.м. Частичное решение данной проблемы осуществлялось в рамкахадресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирныхдомов в Ивановской области в 2008 - 2011 годах путем привлечениясредств Фонда, областного и муниципальных бюджетов, а такжесобственников помещений в многоквартирных домах, требующихкапитального ремонта. Исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонтана капитальный ремонт многоквартирных домов Ивановской областитребуется более 13 млрд. руб. Необходимость разработки Программы вызвана неудовлетворительнымтехническим состоянием жилищного фонда, находящегося на территориимуниципальных образований Ивановской области. Программа предусматривает выполнение организационно-техническихмероприятий, направленных на улучшение технического состояния исохранности многоквартирных домов, создание комфортных условийпроживания граждан, обеспечение условий для организации эффективныхформ управления собственниками жилищным фондом, в том числе созданиятовариществ собственников жилья. Перечень муниципальных образований Ивановской области,участвующих в Программе по первой заявке Ивановской области ивыполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счетсредств Фонда, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 - 9 и 12 части 1статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: (Вредакции Постановления Правительства Ивановской области от25.05.2012 г. N 171-п)1. Городской округ Иваново.2. Городской округ Кинешма.3. Городской округ Кохма. 4. Городской округ Вичуга. 5. Междуреченское сельское поселение. 6. Балахонковское сельское поселение. 7. Чернореченское сельское поселение. 8. Богородское сельское поселение. 9. Коляновское сельское поселение. 10. Беляницкое сельское поселение. 11. Куликовское сельское поселение. 12. Новоталицкое сельское поселение. 13. Озерновское сельское поселение 14. Подвязновское сельское поселение 15. Тимошихское сельское поселение 16. Ильинское городское поселение. 17. Комсомольское городское поселение. 18. Новоусадебское сельское поселение. 19. Писцовское сельское поселение. 20. Подозёрское сельское поселение. 21. Лежневское городское поселение. 22. Лежневское сельское поселение. 23. Новогоркинское сельское поселение. 24. Сабиновское сельское поселение. 25. Воскресенское сельское поселение. 26. Шилыковское сельское поселение. 27. Чернцкое сельское поселение. 28. Хозниковское сельское поселение. 29. Палехское городское поселение. 30. Пестяковское городское поселение. 31. Приволжское городское поселение. 32. Родниковское городское поселение. 33. Парское сельское поселение. 34. Филисовское сельское поселение. 35. Каминское сельское поселение. 36. Наволокское городское поселение. 37. Колобовское городское поселение. Муниципальное образование Ивановской области, участвующее вПрограмме по второй заявке Ивановской области и выполнившее условияпредоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 - 9 и 12 части 1 статьи 14Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства» - городской округИваново. (Дополнен - Постановление Правительства Ивановской областиот 25.05.2012 г. N 171-п) 2. Основные цели и задачи Программы Реализация Программы позволит решить цели и задачи, которыеприведены в таблице 1. Таблица 1+----------------------------+--------------------------------------------------+| | || Цели Программы | Задачи Программы |+----------------------------+--------------------------------------------------+| Обеспечение финансовой | выполнение муниципальными образованиями || поддержки муниципальных | Ивановской области условий, определенных от || образований Ивановской | 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия || области, органы местного | реформированию жилищно-коммунального хозяйства», || самоуправления которых | для получения средств Фонда и местных бюджетов || обеспечили реформирование | || жилищно-коммунального | || хозяйства, для проведения | || капитального ремонта | || многоквартирных домов, | || собственники помещений в | || которых самостоятельно | || выбрали способ управления | || многоквартирными домами и | || приняли решение о | || проведении капитального | || ремонта | |+----------------------------+--------------------------------------------------+| Повышение качества | создание конкурентной среды в || реформирования | жилищно-коммунальном хозяйстве путем привлечения || жилищно-коммунального | коммерческих организаций с долей участия в || хозяйства | уставном капитале субъектов Российской Федерации || | и (или) муниципальных образований не более чем || | двадцать пять процентов для предоставления || | жилищно-коммунальных услуг населению |+----------------------------+--------------------------------------------------+| | развитие конкурентных отношений в сфере || | управления многоквартирными домами и оказания || | услуг по содержанию и ремонту общего имущества в || | многоквартирных домах |+----------------------------+--------------------------------------------------+| Формирование эффективных | привлечение собственников помещений в || механизмов управления | многоквартирных домах к управлению || многоквартирными домами | многоквартирным домом посредством организации || | товариществ собственников жилья |+----------------------------+--------------------------------------------------+| | развитие инициативы собственников жилья |+----------------------------+--------------------------------------------------+| Создание безопасных и | обеспечение показателей технического состояния || благоприятных условий | внутридомовых инженерных систем, крыш и || проживания граждан | конструкций многоквартирных домов, || | соответствующих нормативным срокам проведения || | капитального ремонта |+----------------------------+--------------------------------------------------+| Создание условий для | проведение агитационно-разъяснительной работы с || перехода на проведение | собственниками помещений в многоквартирных домах || капитального ремонта | об их ответственности за нормативное техническое || многоквартирных домов | состояние многоквартирных домов || полностью за счет средств | || собственников | |+----------------------------+--------------------------------------------------+| Внедрение | использование эффективных технических решений || ресурсосберегающих | при проведении капитального ремонта || технологий предоставления | || жилищно-коммунальных услуг | |+----------------------------+--------------------------------------------------+ 3. Организационные мероприятия по реализации Программы Организационные мероприятия по реализации Программы, сроки ихвыполнения и ответственные исполнители отражены в таблице 2. Таблица 2+------+------------------------------+---------------+----------------------------+| № | Организационные мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители || п/п | | выполнения | |+------+------------------------------+---------------+----------------------------+| 1. | Нормативно-правовое | постоянно | органы местного || | обеспечение реформирования | | самоуправления || | жилищно-коммунального | | муниципальных образований || | хозяйства в муниципальных | | Ивановской области (по || | образованиях Ивановской | | согласованию), Департамент || | области | | жилищно-коммунального || | | | хозяйства Ивановской || | | | области, || | | | Региональная служба по || | | | тарифам Ивановской области |+------+------------------------------+---------------+----------------------------+| 2. | Отбор муниципальных | до 1 июня | межведомственная рабочая || | образований Ивановской | 2012 года | группа по реализации в || | области для участия в | | Ивановской области от || | Программе | | 21.07.2007 № 185-ФЗ «О || | | | Фонде содействия || | | | реформированию || | | | жилищно-коммунального || | | | хозяйства» |(В редакции Постановления Правительства Ивановской областиот 25.05.2012 г. N 171-п)+------+------------------------------+---------------+----------------------------+| 3. | Проведение разъяснительной | постоянно | органы местного || | работы с собственниками | | самоуправления || | помещений в многоквартирных | | муниципальных образований || | домах об ответственности за | | Ивановской области || | содержание общего имущества | | (по согласованию), || | в многоквартирных домах и | | управляющие организации || | необходимости выбора способа | | (по согласованию), || | управления многоквартирным | | Департамент || | домом | | жилищно-коммунального || | | | хозяйства Ивановской || | | | области |+------+------------------------------+---------------+----------------------------+| 4. | Инициирование общих собраний | постоянно | органы местного || | собственников помещений в | | самоуправления || | многоквартирных домах для | | муниципальных образований || | принятия решения о | | Ивановской области || | проведении капитального | | (по согласованию), || | ремонта и сбора средств на | | управляющие организации || | его проведение | | (по согласованию) |+------+------------------------------+---------------+----------------------------+| 5. | Проведение открытых | 2012 год | органы местного || | конкурсов по выбору | | самоуправления || | управляющих организаций | | муниципальных образований || | в случаях, когда | | Ивановской области || | собственники не выбрали | | (по согласованию) || | способ управления | | || | многоквартирным домом или | | || | принятое решение о выборе | | || | способа управления этим | | || | домом не было реализовано | | |+------+------------------------------+---------------+----------------------------+| 6. | Мониторинг развития | ежеквар- | органы местного || | договорных отношений в сфере | тально | самоуправления || | управления многоквартирными | | муниципальных образований || | домами | | Ивановской области || | | | (по согласованию), || | | | Департамент || | | | жилищно-коммунального || | | | хозяйства Ивановской || | | | области |+------+------------------------------+---------------+----------------------------+| 7. | Мониторинг реализации | ежемесячно | органы местного || | Программы | | самоуправления || | | | муниципальных образований || | | | Ивановской области || | | | (по согласованию), || | | | Департамент || | | | жилищно-коммунального || | | | хозяйства Ивановской || | | | области |+------+------------------------------+---------------+----------------------------+| 8. | Информирование населения | ежеквар- | Департамент || | Ивановской области о ходе | тально | жилищно-коммунального || | реализации Программы через | | хозяйства Ивановской || | средства массовой информации | | области |+------+------------------------------+---------------+----------------------------+| 9. | Методологическое и | постоянно | Департамент || | координационное | | жилищно-коммунального || | сопровождение мероприятий по | | хозяйства Ивановской || | реформированию | | области, || | жилищно-коммунального | | органы местного || | хозяйства | | самоуправления || | | | муниципальных образований || | | | Ивановской области || | | | (по согласованию) |+------+------------------------------+---------------+----------------------------+ В рамках реализации настоящей Программы будет осуществлятьсякапитальный ремонт многоквартирных домов, к которому относитсяпроведение следующих работ: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанногонепригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовыхшахт; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу вмногоквартирных домах; утепление и ремонт фасадов; установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребленияресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холоднойводы, электрической энергии, газа); за исключением случаев, еслисоответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета иузлами управления, а также разработка проектной документации длякапитального ремонта многоквартирных домов, проведение обязательногоэнергетического обследования многоквартирного дома и проведениегосударственной экспертизы документации в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о градостроительнойдеятельности. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов будутпроводиться с соблюдением требований энергетической эффективности,за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1статьи 48 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации». 4. Принципы распределения средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями Ивановской области и порядок распределения средств Программы между ее участниками Финансовая поддержка муниципальных образований Ивановскойобласти на проведение капитального ремонта многоквартирных домов засчет средств Фонда осуществляется в пределах лимита, установленногодля Ивановской области. Размер финансовой поддержки муниципальных образованийИвановской области определяется исходя из заявленных объемовфинансирования выполняемых работ в муниципальных образованияхИвановской области и доли финансовой поддержки за счет средствФонда. Доля финансовой поддержки за счет средств Фонда являетсяодинаковой для всех муниципальных образований Ивановской области исоставляет 75,36%. Минимальная доля долевого финансирования за счет средствместных бюджетов для всех муниципальных образований Ивановскойобласти составляет 24,64% от общего объема финансирования проведениякапитального ремонта многоквартирных домов в муниципальномобразовании Ивановской области. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области,получаемые за счет средств Фонда, рассчитываются исходя иззаявленных объемов финансирования выполняемых работ в муниципальныхобразованиях и минимальной доли долевого финансирования за счетсредств местных бюджетов. Решение о размере долевого финансирования капитального ремонтамногоквартирных домов за счет средств товарищества собственниковжилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иногоспециализированного потребительского кооператива либо собственниковпомещений в многоквартирном доме принимается на общем собраниитоварищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительногокооператива или иного специализированного потребительскогокооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме. Приэтом размер долевого финансирования не может быть менее 5% общегообъема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонтамногоквартирного дома за счет средств Фонда и средств местныхбюджетов. Предусмотренные в рамках Программы по первой заявке Ивановскойобласти (В редакции Постановления Правительства Ивановской областиот 25.05.2012 г. N 171-п) средства Фонда распределяются междубюджетами муниципальных образований Ивановской области исходя изперечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношениимногоквартирных домов, включенных в утвержденные органами местногосамоуправления муниципальных образований Ивановской областимуниципальные адресные программы по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов, в том числе в: адресную программу капитального ремонта многоквартирных домовна территории муниципального образования городской округ Иваново на2012 год, утвержденную постановлением Главы Администрации городскогоокруга Иванова от 20.02.2012 № 367; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов муниципального образования «Городской округКинешма» на 2012 год, утвержденную постановлением Главыадминистрации городского округа Кинешма от 14.02.2012 № 258п; адресную программу городского округа Вичуга по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году, утвержденнуюпостановлением Главы администрации городского округа Вичуга от08.02.2012 № 142; муниципальную адресную программу «Проведение капитальногоремонта многоквартирных домов в городском округе Кохма в 2012 году»,утвержденную постановлением Главы администрации городского округаКохма от 07.02.2012 № 40; адресную программу Междуреченского сельского поселенияЗаволжского муниципального района по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов на 2012 год, утвержденную СоветомМеждуреченского сельского поселения от 23.12.2011 № 53; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов по Балахонковскому сельскому поселениюИвановского муниципального района на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Балахонковского сельскогопоселения от 08.02.2012 № 3; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов по Чернореченскому сельскому поселениюИвановского муниципального района на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Чернореченского сельскогопоселения от 08.02.2012 № 5; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов по Богородскому сельскому поселениюИвановского муниципального района на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Богородского сельского поселенияот 08.02.2012 № 6; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов по Коляновскому сельскому поселениюИвановского муниципального района на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Коляновского сельского поселенияот 08.02.2012 № 16; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов по Беляницкому сельскому поселению Ивановскогомуниципального района на 2012 год, утвержденную постановлением главыадминистрации Беляницкого сельского поселения от 08.02.2012 № 13; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов по Куликовскому сельскому поселениюИвановского муниципального района на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Куликовского сельского поселенияот 08.02.2012 № 8; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов по Новоталицкому сельскому поселениюИвановского муниципального района на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Новоталицкого сельского поселенияот 08.02.2012 № 26; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов по Озёрновскому сельскому поселениюИвановского муниципального района на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Озёрновского сельского поселенияот 08.02.2012 № 5; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов по Подвязновскому сельскому поселениюИвановского муниципального района на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Подвязновского сельскогопоселения от 08.02.2012 № 8; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов по Тимошихскому сельскому поселениюИвановского муниципального района на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Тимошихского сельского поселенияот 08.02.2012 № 6; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в Ильинском городском поселении на 2012 год,утвержденную постановлением главы администрации Ильинскогогородского поселения от 08.02.2012 № 04-п; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов муниципального образования «Комсомольскоегородское поселение Комсомольского муниципального района Ивановскойобласти на 2012 год», утвержденную постановлением Исполняющегообязанности Главы Администрации Комсомольского городского поселенияот 08.02.2012 № 12; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов муниципального образования «Новоусадебскоесельское поселение» Комсомольского муниципального района Ивановскойобласти на 2012 год, утвержденную постановлением главы администрацииНовоусадебского сельского поселения от 03.02.2012 № 9; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов муниципального образования «Писцовскоесельское поселение» Комсомольского муниципального района Ивановскойобласти на 2012 год, утвержденную постановлением главы администрацииПисцовского сельского поселения от 07.02.2012 № 17; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов муниципального образования «Подозерскоесельское поселение» Комсомольского муниципального района Ивановскойобласти на 2012 год, утвержденную постановлением главы администрацииПодозерского сельского поселения от 07.02.2012 № 5; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в Лежневском городском поселении Лежневскогомуниципального района Ивановской области на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Лежневского городского поселенияот 07.02.2012 № 23; адресную программу Лежневского сельского поселения попроведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год,утвержденную постановлением главы администрации Лежневскогосельского поселения от 06.02.2012 № 15; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в муниципальном образовании «Новогоркинскоесельское поселение» Лежневского муниципального района Ивановскойобласти на 2012 год, утвержденную постановлением главы администрацииНовогоркинского сельского поселения от 09.02.2012 № 20; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов на территории Сабиновского сельского поселенияЛежневского муниципального района Ивановской области на 2012 год,утвержденную постановлением главы администрации Сабиновскогосельского поселения от 07.02.2012 № 10; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в муниципальном образовании «Воскресенскоесельское поселение Лежневского муниципального района Ивановскойобласти» на 2012 год, утвержденную постановлением главыадминистрации Воскресенского сельского поселения от 08.02.2012 № 11; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в Шилыковском сельском поселении Лежневскогомуниципального района Ивановской области на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Шилыковского сельского поселенияот 17.12.2011 № 61; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в муниципальном образовании «Чернцкое сельскоепоселение Лежневского муниципального района Ивановской области» на2012 год, утвержденную постановлением главы администрации Чернцкогосельского поселения от 09.02.2012 № 8; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирного дома в Хозниковском сельском поселении Лежневскогомуниципального района Ивановской области на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Хозниковского сельского поселенияот 07.02.2012 № 13; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в Палехском городском поселении на 2012 год,утвержденную постановлением главы администрации Палехскогогородского поселения от 06.02.2012 № 12; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в Пестяковском городском поселении на 2012год, утвержденную постановлением главы администрации Пестяковскогогородского поселения от 24.01.2012 № 6; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в муниципальном образовании «Приволжскоегородское поселение» Приволжского муниципального района Ивановскойобласти на 2012 год, утвержденную постановлением главы администрацииПриволжского городского поселения от 07.02.2012 № 16-п; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в муниципальном образовании «Родниковскоегородское поселение Родниковского муниципального района Ивановскойобласти» на 2012 год, утвержденную постановлением главыадминистрации муниципального образования «Родниковское городскоепоселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от10.02.2012 № 20; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов муниципального образования «Парское сельскоепоселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на2012 год, утвержденную постановлением главы администрациимуниципального образования «Парское сельское поселение Родниковскогомуниципального района Ивановской области» от 10.02.2012 № 5; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в муниципальном образовании «Филисовскоесельское поселение Родниковского муниципального района Ивановскойобласти» на 2012 год, утвержденную постановлением главыадминистрации муниципального образования «Филисовское сельскоепоселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от10.02.2012 № 3; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в муниципальном образовании «Каминскоесельское поселение Родниковского муниципального района Ивановскойобласти» на 2012 год, утвержденную постановлением главыадминистрации муниципального образования «Каминское сельскоепоселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от10.02.2012 № 31; адресную программу Наволокского городского поселения попроведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год,утвержденную постановлением главы администрации Наволокскогогородского поселения от 03.02.2012 № 32; адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов в Колобовском городском поселении Шуйскогомуниципального района Ивановской области на 2012 год, утвержденнуюпостановлением главы администрации Колобовского городского поселенияот 02.02.2012 № 11. Предусмотренные в рамках Программы по второй заявке Ивановскойобласти средства Фонда направлены на реализацию адресной программыкапитального ремонта многоквартирных домов на территориимуниципального образования городской округ Иваново на 2012 год,утвержденной постановлением администрации города Иванова от17.05.2012 № 995. (Дополнен - Постановление Правительства Ивановскойобласти от 25.05.2012 г. N 171-п) Расходование муниципальными образованиями Ивановской областисредств Фонда, определенных Программой, производится в соответствиисо Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства». Объем долевого финансирования проведения капитального ремонтамногоквартирных домов по первой заявке Ивановской области приведен втаблице 3. (В редакции Постановления Правительства Ивановскойобласти от 25.05.2012 г. N 171-п) Таблица 3+-----------------+------------------+---------------------------------------------------+| Наименование | Объем долевого | В том числе за счет средств || муниципального | финанси-рования, | || образования | всего, руб. | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| | | Фонда | местного | товари-ществ || | | | бюджета | собствен-ников жилья, || | | | | жилищно-строитель-ных || | | | | коопера-тивов либо || | | | | собствен-ников || | | | | помещений |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Городской округ | 66 216 678 | 47 405 844 | 15 500 000 | 3 310 834 || Иваново | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Городской округ | 20 911 833 | 14 971 200 | 4 895 041 | 1 045 592 || Кинешма | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Городской округ | 7 048 873 | 5 046 429 | 1 650 000 | 352 444 || Кохма | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Городской округ | 19 437 799 | 13 915 909 | 4 550 000 | 971 890 || Вичуга | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Междуреченское | 3 204 033 | 2 293 831 | 750 000 | 160 202 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Балахонковское | 900 000 | 644 328 | 210 672 | 45 000 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Чернореченское | 2 980 759 | 2 133 | 697 735,87 | 149 037,95 || сельское | | 985,18 | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Богородское | 5 803 294 | 4 154 | 1 358 | 290 164,7 || сельское | | 694,64 | 434,66 | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Коляновское | 3 703 904 | 2 651 | 867 009,44 | 185 195,2 || сельское | | 699,36 | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Беляницкое | 400 000 | 286 368 | 93 632 | 20 000 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Куликовское | 4 159 341,62 | 2 977 | 973 618,48 | 207 967,11 || сельское | | 756,03 | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Новоталицкое | 9 520 863 | 6 816 | 2 228 | 476 043,5 || сельское | | 176,19 | 643,31 | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Озерновское | 2 155 000 | 1 542 808 | 504 442 | 107 750 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Подвязновское | 4 424 107,61 | 3 167 | 1 035 | 221 205,39 || сельское | | 307,11 | 595,11 | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Тимошихское | 447 000 | 320 016,24 | 104 633,73 | 22 350 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Ильинское | 4 272 044 | 3 058 442 | 1 000 000 | 213 602 || городское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Комсомольское | 8 894 951 | 6 368 073 | 2 082 130 | 444 748 || городское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Новоусадебское | 500 912 | 358 613 | 117 254 | 25 045 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Писцовское | 1 281 613 | 917 532 | 300 000 | 64 081 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Подозёрское | 768 968 | 550 519 | 180 000 | 38 449 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Лежневское | 5 580 143 | 3 994 936 | 1 306 200 | 279 007 || городское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Лежневское | 2 488 038 | 1 781 236 | 582 400 | 124 402 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Новогоркинское | 2 244 104 | 1 606 599 | 525 300 | 112 205 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Сабиновское | 1 106 886 | 792 441 | 259 101 | 55 344 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Воскресенское | 961 209 | 688 149 | 225 000 | 48 060 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Шилыковское | 1 047 399 | 749 853 | 245 176 | 52 370 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Чернцкое | 1 495 212 | 1 070 452 | 349 999 | 74 761 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Хозниковское | 803 144 | 574 987 | 188 000 | 40 157 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Палехское | 7 137 402 | 5 109 809 | 1 670 723 | 356 870 || городское | | | | || поселение | | | | || | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Пестяковское | 1 901 059 | 1 361 006 | 445 000 | 95 053 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Приволжское | 17 835 783 | 12 768 994 | 4 175 000 | 891 789 || городское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Родниковское | 10 341 043 | 7 403 359 | 2 420 631 | 517 053 || городское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Парское | 2 399 419 | 1 717 792 | 561 657 | 119 970 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Филисовское | 3 005 069 | 2 151 388 | 703 427 | 150 254 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Каминское | 2 616 995 | 1 873 559 | 612 586 | 130 850 || сельское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Наволокское | 14 994 874 | 10 735 130 | 3 510 000 | 749 744 || городское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Колобовское | 2 365 960 | 1 693 838 | 553 824 | 118 298 || городское | | | | || поселение | | | | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+| Итого | 245 355 712,23 | 175 655 | 57 432 | 12 267 787,85 || | | 058,75 | 865,63 | |+-----------------+------------------+-------------+-------------+-----------------------+ (В редакции Постановления Правительства Ивановской областиот 26.12.2012 г. N 568-п) Объем финансирования проведения капитального ремонтамногоквартирных домов по второй заявке Ивановской области приведен втаблице 3.1. Таблица 3.1+------------------+-------------------+-----------------------------------------------+| Наименование | Объем долевого | В том числе за счет средств || муниципаль-ного | финан-сирова-ния, | || образования | всего, руб. | |+------------------+-------------------+-----------+------------+----------------------+| | | Фонда | местного | товариществ || | | | бюджета | собственников жилья, || | | | | жилищно-строительных || | | | | кооперативов либо || | | | | собствен- || | | | | ников помещений |+------------------+-------------------+-----------+------------+----------------------+| Городской округ | 4 849 705 | 3 472 001 | 1 135 219 | 242 485 || Иваново | | | | |+------------------+-------------------+-----------+------------+----------------------+| Итого | 4 849 705 | 3 472 001 | 1 135 219 | 242 485 |+------------------+-------------------+-----------+------------+----------------------+ (Дополнен - Постановление Правительства Ивановской областиот 25.05.2012 г. N 171-п) Обоснование объема средств на проведение капитального ремонтамногоквартирных домов осуществляется исходя из предельной стоимостипроведения капитального ремонта, перечня и объема работ,определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов,включенных в муниципальные программы. Стоимость капитального ремонта каждого дома, участвующего вПрограмме, определена на основании смет на капитальный ремонт сучетом решений общих собраний собственников помещений вмногоквартирных домах. Данные решения собственников о стоимостикапитального ремонта отражены в протоколах собраний собственниковпомещений многоквартирных домов, согласно которым собственникипомещений обязуются оплатить долю стоимости капитального ремонтамногоквартирного дома в размере не менее 5% от стоимостикапитального ремонта дома. 5. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах для каждого муниципального образования Ивановской области, участвующего в ПрограммеРазмер предельной стоимости проведения капитального ремонта врасчете на один квадратный метр общей площади помещений вмногоквартирных домах для муниципальных образований - участниковПрограммы приведен в таблице 4. Таблица 4 +--------------------------------------------------+-------------------+| Городской округ Иваново | 4 675,50 | (В редакции Постановления Правительства Ивановской областиот 25.05.2012 г. N 171-п) +--------------------------------------------------+-------------------+| Городской округ Кинешма | 5 600 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Городской округ Кохма | 9 099 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Городской округ Вичуга | 4 305,19 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Междуреченское сельское поселение | 6 800 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Балахонковское сельское поселение | 1 200 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Чернореченское сельское поселение | 700 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Богородское сельское поселение | 2 200 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Коляновское сельское поселение | 1 000 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Беляницкое сельское поселение | 600 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Куликовское сельское поселение | 1 500 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Новоталицкое сельское поселение | 1 500 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Озерновское сельское поселение | 1 000 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Подвязновское сельское поселение | 1 300 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Тимошихское сельское поселение | 1 500 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Ильинское городское поселение | 3 500 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Комсомольское городское поселение | 2 775,54 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Новоусадебское сельское поселение | 1 113,40 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Писцовское сельское поселение | 1 721,90 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Подозёрское сельское поселение | 1 075 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Лежневское городское поселение | 2 000 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Лежневское сельское поселение | 2 000 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Новогоркинское сельское поселение | 2 000 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Сабиновское сельское поселение | 1 500 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Воскресенское сельское поселение | 1 500 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Шилыковское сельское поселение | 1 500 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Чернцкое сельское поселение | 1 500 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Хозниковское сельское поселение | 2 000 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Палехское городское поселение | 2 800 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Пестяковское городское поселение | 760,04 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Приволжское городское поселение | 3 487 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Родниковское городское поселение | 3 200 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Парское сельское поселение | 2 200 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Филисовское сельское поселение | 1 600 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Каминское сельское поселение | 3 100 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Наволокское городское поселение | 1 500 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+| Колобовское городское поселение | 1 150 руб. |+--------------------------------------------------+-------------------+ 6. Механизм реализации Программы Муниципальные образования Ивановской области представляют вДепартамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской областизаявки муниципальных образований для участия в Программе попроведению капитального ремонта многоквартирных домов. Отбор заявок муниципальных образований Ивановской области научастие в Программе осуществляется с учетом их соответствиявыполнению условий предоставления средств Фонда, определенных от21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства» и настоящей Программой. Решение о составе участников Программы принимается в течение 30дней с момента получения представления Департаментажилищно-коммунального хозяйства Ивановской области межведомственнойрабочей группой по реализации в Ивановской области от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства», созданной Правительства Ивановской области от 23.01.2008№ 16-рп, и оформляется протоколом. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской областирекомендует органам местного самоуправления муниципальныхобразований Ивановской области разработать порядок отборамногоквартирных домов для участия в адресной программе капитальногоремонта с учетом износа многоквартирного жилищного фонда, готовностик участию в Программе собственников жилых помещений. Средства Фонда по Программе на проведение капитального ремонтамногоквартирных домов на территориях муниципальных образованийИвановской области будут предоставляться муниципальным образованиямИвановской области при выполнении ими следующих условий: наличия разработанной и утвержденной муниципальной адреснойпрограммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов; выполнения условий предоставления финансовой поддержки,установленных пунктами 1 - 5, 7 - 9 и 12 части 1 Федерального законаот 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства»; выделения средств местных бюджетов муниципальных образованийИвановской области, претендующих на финансирование капитальногоремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда по Программе, насофинансирование муниципальных адресных программ по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской областиосуществляет: общее руководство и управление реализацией Программы; координацию и мониторинг за деятельностью органов местногосамоуправления муниципальных образований Ивановской области,связанной с реализацией Программы, в части исполнения ими положенийПрограммы. Ответственность за целевое использование бюджетных средств,выделяемых по Программе, объемы и качество выполненных работ несуторганы местного самоуправления муниципальных образований Ивановскойобласти, управляющие организации, товарищества собственников жилья,жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иныеспециализированные потребительские кооперативы. Финансирование за счет средств Фонда в рамках Программыосуществляется в виде субсидий для обеспечения мероприятий покапитальному ремонту многоквартирных домов. Контроль за реализацией Программы осуществляет ПравительствоИвановской области. 7. Критерии отбора муниципальных образований Ивановской области и многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Ивановской области, для включения в Программу Муниципальные образования, расположенные на территорииИвановской области, претендующие на финансовую поддержку Фонда,получат ее только при выполнении условий реформированияжилищно-коммунального хозяйства, определенных от 21.07.2007 № 185-ФЗ«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Муниципальные образования Ивановской области представляют вДепартамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской областизаявительные документы, оформленные в соответствии с рекомендациямипо подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счетсредств Фонда и приложений к ним, утвержденными решением правлениягосударственной корпорации - Фонд содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства от 10.02.2011 протокол № 222. В соответствии с представленными заявительными документамиДепартамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской областиосуществляет отбор муниципальных образований Ивановской области, атакже многоквартирных домов, расположенных на их территории, длявключения их в Программу. Каждый критерий подлежит оценке по балльной системе: принятие решения общим собранием членов товариществасобственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительныхкооперативов или иных специализированных потребительскихкооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме,управление которым осуществляется выбранной собственниками помещенийв многоквартирном доме управляющей организацией, о долевомфинансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счетсредств товарищества собственников жилья либо собственниковпомещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5% общегообъема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонтамногоквартирного дома (от 0 до 3 баллов); степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту(наличие проектной документации, включая смету расходов, выбор ипредварительный договор с подрядчиком), чтобы использованиепредоставляемых средств финансовой поддержки начиналось немедленнопосле их получения товариществами собственников жилья, жилищными,жилищно-строительными кооперативами или иными специализированнымипотребительскими кооперативами либо управляющими организациями (от 0до 3 баллов). Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируетсяпредоставление финансовой поддержки в рамках реализации адреснойпрограммы Ивановской области по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов на 2012 год по первой и второй заявкамИвановской области, приведен в и 1.1 к настоящей Программе. (Вредакции Постановления Правительства Ивановской области от25.05.2012 г. N 171-п) 8. Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированнымпотребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядныхорганизаций для выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Настоящим разделом устанавливается порядок привлеченияподрядных организаций для выполнения работ по капитальномуремонту многоквартирных домов. 1. Участники конкурсных процедур 1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов путем проведенияоткрытого конкурса (далее - конкурс) осуществляется товариществомсобственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом илииным специализированным потребительским кооперативом либо выбраннойсобственниками помещений в многоквартирных домах управляющейорганизацией (далее - заказчик). 1.2. Заказчик осуществляет следующие функции: 1.2.1. Определяет во взаимодействии с уполномоченным органомместного самоуправления муниципальных образований Ивановскойобласти: 1.2.1.1. Предмет конкурса. 1.2.1.2. Срок проведения конкурса. 1.2.2. Утверждает конкурсную документацию по проведениюоткрытого конкурса по привлечению подрядных организаций длявыполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов(далее - конкурсная документация). 1.2.3. Формирует и участвует в работе конкурсной комиссии попроведению открытого конкурса по привлечению подрядных организацийдля выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов(далее - конкурсная комиссия). 1.2.4. Отвечает на вопросы участников конкурса, вноситизменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса. 1.2.5. Заключает договор подряда с победителем конкурса.1.3. Выполнение функций организатора конкурса осуществляется самимзаказчиком. 1.4. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:1.4.1. Разрабатывает конкурсную документацию на основанииутвержденной Правительством Ивановской области региональной адреснойпрограммы проведения капитального ремонта многоквартирных домов ирешений собраний собственников помещений в многоквартирных домах ипередает ее на утверждение заказчику. 1.4.2. В порядке, установленном пунктом 2 настоящего раздела,публикует информацию о проведении конкурса и конкурснуюдокументацию. 1.4.3. Назначает представителя организатора конкурса повзаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место ипредоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электроннойпочты). 1.4.4. Через назначенного представителя организатора конкурсаотвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимостизаказчика. 1.4.5. Через назначенного представителя организатора конкурсаотвечает на письменные запросы участников конкурса в течение 2рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса. 1.4.6. При необходимости совместно с заказчиком вноситизменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведенияконкурса. 1.4.7. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсныхзаявок. 1.4.8. Предоставляет помещение для проведения процедурывскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителяв этой процедуре. 1.4.9. Предоставляет помещение для заседаний конкурснойкомиссии и участвует через своего представителя (представителей) вработе конкурсной комиссии. 1.4.10. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии,обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленномпунктом 2 настоящего порядка. 1.4.11. Оповещает в письменном виде победителя конкурса. 1.4.12. Организует получение, возврат и удержание обеспеченийконкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией). 1.4.13. Направляет информацию о результатах конкурса вуполномоченный орган местного самоуправления муниципальногообразования Ивановской области.1.5. Подготовка конкурсной документации осуществляется организаторомконкурса в соответствии с Типовой конкурсной документацией попроведению открытого конкурса по привлечению подрядных организацийдля выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов(9 к настоящей Программе).1.6. Участниками конкурса могут быть юридические лица и (или)индивидуальные предприниматели, обладающие правом осуществлятьдеятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирныхдомов и соответствующие требованиям, указанным в конкурснойдокументации.2. Порядок опубликования информации о конкурсе2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведенииконкурса по форме согласно 5 к настоящей Программе, конкурснаядокументация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуетсяорганизатором конкурса на официальном сайте в сети Интернетуполномоченного органа местного самоуправления муниципальногообразования Ивановской области, на территории которого осуществляетдеятельность заказчик, и (или) на официальном сайте в сети Интернеторганов государственной власти Ивановской области, а также печатныхсредствах массовой информации, предназначенных для доведения досведения жителей соответствующего муниципального образованияофициальной информации. 2.2. Дополнительно информация о проведении конкурса должна бытьопубликована на сайте государственной корпорации - Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства по форме согласно 6 кнастоящей Программе. При этом информация о конкурсе должна содержатьссылку на интернет-сайт с официальной информацией о конкурсе.2.3. По решению организатора конкурса информация о проведенииконкурса может размещаться в печатных и электронных средствахмассовой информации либо дополнительно распространяться претендентамна участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки. 3. Порядок подачи и рассмотрения заявок3.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участиев конкурсе указываются в конкурсной документации.3.2. В конкурсной документации может быть предусмотренанеобходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счеторганизатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной(начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированныеорганизатором конкурса, а также конверты с изменениями к нимхранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или впомещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранностьпредставленной документации несет организатор конкурса.3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, котораясоздается и действует в порядке, установленном пунктом 4 настоящегораздела.3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менеечем через 10 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата,время и место вскрытия конвертов указываются в извещении опроведении конкурса.3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документациюорганизатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов,но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление опереносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертовс заявками.3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурсаявляется публичной, на нее приглашаются представители всехучастников конкурса, подавших конкурсные заявки.3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке ихрегистрации, присутствующим объявляется следующая информация покаждой вскрытой конкурсной заявке:3.8.1. Наименование участника конкурса. 3.8.2. Должность лица, подписавшего заявку, и наличиедокумента, подтверждающего его полномочия. 3.8.3. Наличие документа (или его копии), подтверждающегообеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией). 3.8.4. Предлагаемые участниками конкурса условия (цена договораподряда, срок выполнения работ, квалификация участника). 3.8.5. Другая информация на усмотрение организатора конкурса.3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются крассмотрению.3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации. Порезультатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимаетсярешение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе втаком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом(7 к настоящей Программе).3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организаторконкурса в 2-дневный срок с даты подписания протокола вскрытиязаявок направляет участнику письменное уведомление с указаниемпричин отказа.3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежатоценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравненияусловий, предложенных участниками, и определения победителяконкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляютсяпротоколом (8 к настоящей Программе).3.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен иопубликован в 5-дневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.3.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в10-дневный срок с даты опубликования протокола оценки исопоставления заявок.3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора илине представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, тообеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотреноконкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этомслучае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке научастие в конкурсе которого присвоен второй номер.3.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоенвторой номер, уклонился от заключения договора или не представилнадлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение егозаявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случаепроводится повторный конкурс.3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся вследующих случаях:3.17.1. Если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ниодной конкурсной заявки. 3.17.2. Если всем участникам отказано в допуске к участию вконкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок. 3.17.3. Если к конкурсу допущена только одна заявка на участиев конкурсе.3.18. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка научастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договорзаключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 3рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурснойкомиссии обязан передать такому участнику конкурса проект договора,который составляется путем включения условий исполнения договора,предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, впроект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случаеуклонения такого участника от заключения договора обеспечение егозаявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией) удерживается в пользу заказчика и проводитсяповторный конкурс.4. Положение о конкурсных комиссиях по проведению конкурсов4.1. Конкурсные комиссии по проведению конкурсов (далее - комиссииили конкурсные комиссии) являются временными специальноуполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставленияи оценки предложений (далее - конкурсная заявка или заявка)претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе (далее -участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.4.2. Персональный состав членов конкурсной комиссии формируетсязаказчиком до опубликования на официальном сайте в сети Интернетуполномоченного органа местного самоуправления муниципальногообразования Ивановской области, на территории которого осуществляетдеятельность заказчик, и (или) на официальном сайте в сети Интернеторганов государственной власти Ивановской области, а также впечатных средствах массовой информации, предназначенных длядоведения до сведения жителей соответствующего муниципальногообразования официальной информации, извещения о проведении открытогоконкурса из числа представителей, кандидатуры которых утверждаютсяДепартаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области,уполномоченным органом местного самоуправления и заказчиком. Числочленов комиссии должно быть не менее чем 5 человек.4.3. Заказчик включает в состав комиссии представителя общегособрания собственников помещений в многоквартирном доме(председателя собрания собственников помещений или иногопредставителя по решению общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме); представителя управляющей организации,товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительногокооператива или иного специализированного потребительскогокооператива, уполномоченного на осуществление надзора надпроводимыми подрядной организацией работами.4.4. Заказчик может включить в состав комиссии представителясторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора надпроводимыми подрядной организацией работами (при наличии). Приосуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние набезопасность объектов капитального строительства согласно ,утвержденному Министерства регионального развития РоссийскойФедерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ поинженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, построительству, реконструкции, капитальному ремонту объектовкапитального строительства, которые оказывают влияние набезопасность объектов капитального строительства», организациядолжна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданноесаморегулируемой организацией.4.5. В состав конкурсной комиссии может быть включен представительнекоммерческой организации, представляющий интересы потребителейрезультатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.4.6. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведениезаседаний проводит организатор конкурса.4.7. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:4.7.1. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет иподписывает протокол вскрытия конвертов. 4.7.2. Осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставлениеконкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующиепротоколы.4.8. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать отучастников конкурса информацию, необходимую для осуществления работыкомиссии.4.9. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и впорядке, определенном соответствующей конкурсной документацией, атакже настоящим положением.4.10. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организаторомконкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателякомиссии и ответственный секретарь назначаются организаторомконкурса из числа представителей уполномоченного органа местногосамоуправления муниципального образования Ивановской области.4.11. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случаеотсутствия председателя заседание комиссии проводит заместительпредседателя комиссии.4.12. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседанииприсутствует не менее чем две трети от ее состава, при обязательномусловии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.4.13. Решения комиссии принимаются, если за их принятиепроголосовало не менее половины присутствующих на заседании членовкомиссии. При равенстве голосов голос председательствующего назаседании является решающим.4.14. Решения комиссии оформляются протоколами, которыеподписываются присутствующими на заседании членами комиссии. Впротоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членовкомиссии (при наличии).4.15. Председатель комиссии (заместитель председателя в случаеотсутствия председателя):4.15.1. Руководит деятельностью комиссии. 4.15.2. Председательствует на заседаниях комиссии. 4.15.3. Несет ответственность за соблюдение требованийконкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач. 4.15.4. Осуществляет действия в соответствии с конкурснойдокументацией и законодательством Российской Федерации.4.16. Члены комиссии:4.16.1. Участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенциюкомиссии. 4.16.2. Участвуют в заседаниях комиссии. 4.16.3. Выполняют в установленные сроки поручения председателякомиссии, решения комиссии.4.17. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечиватьконфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений,содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.4.18. Председатель и члены комиссии не вправе оказывать давление надругих членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своегомнения.4.19. Председатель, заместитель председателя, ответственныйсекретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры сучастниками во время процедур проведения конкурса, за исключениемслучаев, предусмотренных конкурсной документацией изаконодательством Российской Федерации.4.20. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставленияпоступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогахконкурса.4.21. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность послепроведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договораподряда.5. Разрешение разногласий5.1. Участник открытого конкурса вправе обращаться к организаторуконкурса и (или) заказчику с жалобой на неправомерные действиячленов комиссии и (или) решения комиссии.5.2. Организатор конкурса и (или) заказчик в течение 10 дней с датыобращения участника открытого конкурса направляет ему сообщение орезультатах рассмотрения обращения и о принятых мерах. 9. Информационное и методическое обеспечение Программы В рамках реализации Программы необходимо обеспечитьсвоевременность и доступность информации: о содержании правовых актов и решений органов государственнойвласти Ивановской области, органов местного самоуправлениямуниципальных образований Ивановской области о подготовке, принятиии реализации данной Программы и соответствующих муниципальныхпрограмм; о ходе реализации Программы, текущей деятельностиисполнительных органов государственной власти Ивановской области иорганов местного самоуправления муниципальных образований Ивановскойобласти по выполнению программ; о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещенийв многоквартирных домах, в которых предполагается проводить илипроводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защитеэтих прав; о системе контроля за расходованием средств Фонда и местныхбюджетов, за выполнением Программы и соответствующих муниципальныхпрограмм с указанием наименований осуществляющих контроль органов ифамилий, имен, отчеств должностных лиц, времени их приема, почтовыхадресов и адресов электронной почты, номеров контактных телефонов ифаксов; о планируемых и фактических результатах выполнения Программы. Муниципальным образованиям Ивановской области - участникамПрограммы необходимо размещать в средствах массовой информациисообщения: о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджетсредств, полученных за счет средств Фонда; об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретныхмногоквартирных домов в соответствии с решением о распределенииполученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств надолевое финансирование проведения капитального ремонтамногоквартирных домов между многоквартирными домами, переченькоторых включен в Программу (в течение 10 календарных дней с датыпринятия решения органом местного самоуправления муниципальногообразования Ивановской области согласно Федерального закона от21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства»); о перечислении средств, направляемых на проведение капитальногоремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковскиесчета, открытые товариществами собственников жилья, жилищными,жилищно-строительными кооперативами или иными специализированнымипотребительскими кооперативами и выбранными собственниками помещенийв многоквартирном доме управляющими организациями в соответствии сФедерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства». Муниципальным образованиям Ивановской области - участникамПрограммы рекомендуется размещать всю информацию, связанную сразработкой и реализацией Программы, в доступных населению средствахмассовой информации, включая: официальные сайты в сети Интернет органов государственнойвласти Ивановской области и органов местного самоуправлениямуниципальных образований Ивановской области; печатные средства массовой информации, предназначенные длядоведения до сведения жителей соответствующих муниципальныхобразований официальной информации; телевидение, радио и иные электронные средства массовойинформации. 10. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Программы Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальнуюнаправленность. Улучшаются условия проживания граждан, обеспечиваетсясохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатациизданий, улучшается внешний эстетический вид жилых зданий,увеличивается надежность функционирования системинженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсоввнутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг. Надежность работы инженерно-технических систем позволитсэкономить средства собственников помещений в многоквартирных домахпо оплате коммунальных услуг. Проведение капитального ремонтакровли, герметизация межпанельных швов, теплоизоляция ограждающихконструкций многоквартирных домов обеспечат экономиютопливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан. Результатом реализации Программы должно стать сокращениеколичества многоквартирных домов с просроченным (в соответствии снормативами его проведения) сроком проведения капитального ремонта. Планируемые показатели выполнения адресной программы попроведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год попервой и второй заявкам Ивановской области на предоставлениефинансовой поддержки за счет средств Фонда представлены в и 2.1 кнастоящей Программе. (В редакции Постановления ПравительстваИвановской области от 25.05.2012 г. N 171-п) Реестр многоквартирных домов, участвующих в адресной программеИвановской области по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов на 2012 год по первой и второй заявкамИвановской области на предоставление финансовой поддержки за счетсредств Фонда, по видам ремонта приведен в и 3.1 к настоящейПрограмме. (В редакции Постановления Правительства Ивановскойобласти от 25.05.2012 г. N 171-п) Выписка из технических паспортов многоквартирных домов,участвующих в адресной программе Ивановской области по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год по первой ивторой заявкам Ивановской области на предоставление финансовойподдержки за счет средств Фонда, приведена в 4 и 4.1 к настоящейПрограмме. (В редакции Постановления Правительства Ивановскойобласти от 25.05.2012 г. N 171-п) Приложение 5 к Программе Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Дата публикации извещения: _________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: ________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты):___________________________________________________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик ___________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса ________________________________________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: _________________________________________________________________________рублей Дата начала работ:__________________________________________ Дата вскрытия конвертов: ___________________________________ Официальный интернет-сайт для публикации: _________________________________________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:______________________________________________________________________________ Приложение: конкурсная документация в составе: 1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формыдокументов. 2. Техническая и сметная документация в составе:________________________________________________________________ (перечислить документы) 3. Договор подряда (проект). Приложение 6 к Программе Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата: _____________________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации)________________________________________________________________ (наименование муниципального образования) Адрес многоквартирного дома: ________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты):___________________________________________________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик ___________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса ________________________________________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: ________________________________________________________________________рублей Дата начала работ:__________________________________________ Дата вскрытия конвертов: ___________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:______________________________________________________________________________ Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы наинтернет-сайте:_______________________________________________ Приложение 7 к Программе ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома_______________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) ___________________________________ __________________(место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии ______________________________________ Секретарь комиссии _________________________________________ Члены комиссии ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:________________________________________________________________________________________________________________________________ Время начала вскрытия конвертов: _____________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представителиучастников конкурса:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности) По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытияконвертов присутствовали:________________________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано____________ заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, чтоони не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либоизъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявкиподаны от следующих организаций:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение кнастоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Председатель конкурсной комиссии ___________________________ Члены конкурсной комиссии __________________________________________________________________________________________________ (подписи) Приложение к вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от______________ Сводная таблица конкурсных заявок +-----+--------------+-----------------+-----------------+----------------+-------------------+----------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+-------------+-------------+| № | | Документ, | Документ, | Информация о | Документы, | Нота- | Нотари-ально | Нотариально | Оригинал или | Справка из | Цена | Отметка о || п/п | Наименование | подтверж- | подтверждающий | составе и | подтверждающие | риаль- | заверен-ная | заверенная копия | нотариально | налогового | конкурсной | соблюдении || | участника, | дающий | внесение | квалификации | опыт работы | но | копия | свидетель- | заверенная копия | органа о | заявки | требований || | адрес | полномочия | обеспечения | работников | (копии договоров | заверенные | свидете- | ства о | выписки из | размере | | к допуску || | | лица | | | подряда) | копии | льства о | государственной | Единого | задолженности | | на участие || | | на | | | | учредительных | постановке | регистрации | государственного | | | в конкурсе || | | осуществление | | | | документов | на учет в | | реестра | | | || | | действий от | | | | | налоговом | | юридических лиц | | | || | | имени участника | | | | | органе | | | | | |+-----+--------------+-----------------+-----------------+----------------+-------------------+----------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+-------------+-------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |+-----+--------------+-----------------+-----------------+----------------+-------------------+----------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+-------------+-------------+| 1 | | | | | | | | | | | | |+-----+--------------+-----------------+-----------------+----------------+-------------------+----------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+-------------+-------------+| 2 | | | | | | | | | | | | |+-----+--------------+-----------------+-----------------+----------------+-------------------+----------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+-------------+-------------+| 3 | | | | | | | | | | | | |+-----+--------------+-----------------+-----------------+----------------+-------------------+----------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+-------------+-------------+| 4 | | | | | | | | | | | | |+-----+--------------+-----------------+-----------------+----------------+-------------------+----------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+-------------+-------------+ Председатель конкурсной комиссии__________________________________Члены конкурсной комиссии________________________________________ (подписи) Приложение 8 к Программе ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома____________________________________________________________________ ___________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) _______________________________________________ _______________(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии ______________________________________ Секретарь комиссии _________________________________________ Члены комиссии ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступилизаявки следующих участников конкурса:________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,установленным конкурсной документацией. Результаты оценки заявок по критериям «цена договора», «сроквыполнения работ» и «квалификация» отражены в приложении кнастоящему протоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценкизаявок. По результатам оценки и сопоставления заявок представленнымзаявкам присвоены следующие номера: 1. ________________________________________________________. 2. ________________________________________________________. 3. ________________________________________________________. 4. ________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признана _______________________________________________________________________________________________ (наименование организации) Организатору конкурса поручается в 5-дневный срок со дняподписания настоящего протокола осуществить возврат обеспеченияконкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкамкоторых присвоены 1 и 2 номера. Председатель конкурсной комиссии ____________________________ Члены конкурсной комиссии __________________________________ (подписи) Приложение к оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от______________ Оценка заявок по критериям и подкритериям +-----+---------------+--------------+------------------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+| № | Наименование | Дата и время | Критерий «цена договора» | Критерий «срок | Критерий «квалификация» | Итого || п/п | участника | регистрации | | выполнения работ» | | || | | заявки | | | | |+-----+---------------+--------------+------------------------------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+-------| || | | | | | подкритерии | балл | |+-----+---------------+--------------+----------+-----------+-------+----------------+------+-----------+----------+------------+----------+----------------+-----------+-------------+---------+ | || | | | без | с | балл | показатель | балл | опыт | штрафной |квалификация| штрафной | соблюдение | штрафной | проигранные |штрафной | | || | | | льготы, | льготой, | | | | работы | балл | персонала | балл | техники безо- | балл | арбитраж | балл | | || | | | рублей | рублей | | | | | | | | пасности | | ные дела | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+---------------+--------------+----------+-----------+-------+----------------+------+-----------+----------+------------+----------+----------------+-----------+-------------+---------+-------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |+-----+---------------+--------------+----------+-----------+-------+----------------+------+-----------+----------+------------+----------+----------------+-----------+-------------+---------+-------+----------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+---------------+--------------+----------+-----------+-------+----------------+------+-----------+----------+------------+----------+----------------+-----------+-------------+---------+-------+----------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+---------------+--------------+----------+-----------+-------+----------------+------+-----------+----------+------------+----------+----------------+-----------+-------------+---------+-------+----------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+---------------+--------------+----------+-----------+-------+----------------+------+-----------+----------+------------+----------+----------------+-----------+-------------+---------+-------+----------+ Председатель конкурснойкомиссии_______________________________________________Члены конкурснойкомиссии______________________________________________________ (подписи) Приложение 9 к ПрограммеТиповая конкурсная документация по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 1. Общие положения 1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключениядоговора подряда на выполнение следующих работ по капитальномуремонту: ________________________________________________________ (наименование и адрес объекта)________________________________________________________________. (перечислить работы) 1.2. Заказчиком является _____________________________________________________________________________________________________. (наименование заказчика) 1.3. Организатором конкурса является _________________________________________________________________________________________. (наименование организатора конкурса) 1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда__________________________________________________________рублей, втом числе НДС ___________________ рублей. 1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день ичас вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются поадресу:________________________________________________________________, часы работы _______________________________________________. 1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будетпроизведено в ____ часов ____ минут «___» ________ 20____ года поадресу:________________________________________________________________. Напроцедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всехпретендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должныбыть подтверждены доверенностью. 1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется наинтернет-сайте: ___________________________________________________не менее чем за 30 дней до даты проведения конкурса. 1.8. Участники конкурса ______ предоставляют обеспечениезаявки. (предоставляют, не предоставляют) 1.9. В случае представления участниками конкурса обеспечениязаявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере_______________________________________ рублей (3% от начальной ценыдоговора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующийсчет:________________________________________________________________. (указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты) 1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются наинтернет-сайте: ___________________________________________________в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов. 1.11. Рекомендуется заключать договор подряда с победителемконкурса по форме согласно приложению 6 к Типовой конкурснойдокументации в 10-дневный срок с даты опубликования результатовконкурса, с учетом методических рекомендаций по заполнению примернойформы договора (приложение 5 к Типовой конкурсной документации). 1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное законтакты с участниками конкурса: __________________________________________________________________________________________________. (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты) 2. Требования к участникам конкурса Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующиеследующим требованиям: 2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена впорядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях. 2.2. У участника не должно быть просроченной задолженностиперед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетнымифондами. 2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или впроцедуре банкротства. 2.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестныхпоставщиков, который ведется согласно о ведении реестранедобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим,программным, лингвистическим, правовым и организационным средствамобеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков,утвержденному Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 №292. 2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документациимогут быть определены специальные квалификационные требования длядопуска участников к конкурсу. 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе 3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку,составленную по форме согласно приложению 1 к Типовой конкурснойдокументации, с приложением следующих документов: 3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по формесогласно приложению 2 к Типовой конкурсной документации. 3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица наосуществление действий от имени участника по форме согласноприложению 3 к Типовой конкурсной документации. 3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающий внесениеобеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией). 3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опытработы специалистов - участников конкурса на объектах - аналогах исоответствие квалификационным требованиям. 3.1.5. Организационно-штатное расписание участника конкурса и(или) подразделений участника конкурса, на которые планируетсявозложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификацииспециалистов, которые планируются к привлечению для выполнениясоответствующих работ и имеют высшее специальное образование встроительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях неменее 5 лет, по форме согласно приложению 4 к Типовой конкурснойдокументации с приложением документов, подтверждающих ихквалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовойкнижки). 3.1.6. Нотариально заверенные копии учредительных документов совсеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (дляюридических лиц), нотариально заверенная копия документа,удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации(для индивидуальных предпринимателей). 3.1.7. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановкена учет в налоговом органе. 3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства огосударственной регистрации. 3.1.9. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки изЕдиного государственного реестра юридических лиц (Единогогосударственного реестра индивидуальных предпринимателей),полученная не ранее чем за 6 месяцев до объявления конкурса. 3.1.10. Справка из налогового органа о размере задолженностиучастника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня илигосударственные внебюджетные фонды за последний календарный год,полученная не позднее чем за 3 месяца до даты подачи заявки. 3.1.11. Копия свидетельства о допуске к определенному виду иливидам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства, выданного саморегулируемой организацией(при проведении работ, указанных в видов работ по инженернымизысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,реконструкции, капитальному ремонту объектов капитальногостроительства, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства, утвержденном Министерства региональногоразвития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624). 3.2. Указанные документы являются обязательными дляпредставления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либодокумента или представление документов по формам, отличным от тех,что включены в настоящую конкурсную документацию, являютсяоснованием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организаторуконкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предметконкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта -один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждомвнутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно,«Оригинал» или «Копия», и указываются наименование,организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес ителефон. Копия заявки должна содержать копии всех документоворигинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документовне требуется. 3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты,курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящейконкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие сопозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению непринимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде.Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение вконкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ееприема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявкеприсваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередностиее доставки участником. 3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзывезаявки подается участником в письменном виде по адресу, в которыйдоставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должнобыть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатьюорганизации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращаетсяорганизатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменениевносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявкии должно быть оформлено участником как самостоятельный документ,подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленныйпечатью организации-участника. Документ, представляющий собойизменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, каквнешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись«Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. 4. Обеспечение конкурсной заявки 4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представитьобеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотреноконкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9настоящей конкурсной документации. 4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользузаказчика в следующих случаях: 4.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после процедурывскрытия конвертов. 4.2.2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписаниядоговора подряда. 4.2.3. Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечениеисполнения договора. 4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: 4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - впятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсныхзаявок. 4.3.2. Победителю конкурса - в 10-дневный срок со дняподписания договора подряда при условии предоставления победителемнадлежащего обеспечения исполнения договора. 4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не сталипобедителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявкекоторого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписанияпротокола оценки и сопоставления заявок. 4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоенвторой номер, в течение десяти дней со дня подписания договораподряда с победителем или с таким участником конкурса при условиипредоставления надлежащего обеспечения исполнения договора. 5. Процедура проведения конкурса 5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задаватьвопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать отнего разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедурепроведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо вформе электронного документа, либо по телефону, с использованиемконтактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурснойдокументации. Ответы на письменные вопросы участников конкурсанаправляются в течение 2 рабочих дней со дня поступления. 5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурснуюдокументацию не позднее чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, очем он должен известить участников путем публикации соответствующейинформации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникамдополнительное время для учета внесенных им изменений путем переносадаты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов. 5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявкипроходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предметсоответствия требованиям конкурсной документации, по результатамкоторой конкурсной комиссией принимается решение о допускепретендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 5.3.1. Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличиеподписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку. 5.3.2. Представление участником неполного комплекта документов,установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либодокументов, оформленных ненадлежащим образом. 5.3.3. Несоответствие участника требованиям, установленнымпунктом 2 настоящей конкурсной документации. 5.3.4. Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой,указанной в конкурсной документации. 5.3.5. Представление участником в конкурсной заявкенедостоверных сведений. 5.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе,проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучшихусловий для исполнения договора подряда на выполнение работ покапитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии скритериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласнопункту 6 настоящей конкурсной документации. 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 6.1. Для определения лучших условий для исполнения договораподряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирногодома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурснаякомиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 1) цена договора: максимальное количество баллов - 60; 2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; 3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20. 6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производитсяпо четырем подкритериям: а) опыт работы (количество успешно завершенныхобъектов-аналогов за последний год); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированногоинженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастныхслучаев при производстве работ за последние 2 года); г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика поарбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорамподряда за последние два года (проигранные арбитражные дела). 6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям -100. 6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией вследующей последовательности: 6.4.1. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «сроквыполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателемкритерия, далее порядковые номера выставляются по мере сниженияпоказателей; при равенстве показателей меньший номер получаетзаявка, поданная и зарегистрированная раньше. 6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «ценадоговора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество балловуказано против порядкового номера заявки. Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «цена договора» +----+------------+---------------+------------------+-------------------+| № | Критерий | Максималь-ное | Результат | Присваиваемое || | | количество | ранжирования | количество баллов || | | баллов | заявок | |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | Цена | 60 | 1 | 60 || | договора | | | |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 2 | 55 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 3 | 50 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 4 | 45 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 5 | 40 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 6 | 35 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 7 | 30 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 8 | 25 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 9 | 20 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 10 | 15 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 11 | 10 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 12 | 5 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+| | | | 13 и более | 0 |+----+------------+---------------+------------------+-------------------+ Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «срок выполнения работ» +---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| № | Критерий | Макси-мальное | Результат | Присваиваемое || | | количество | ранжирования | количество баллов || | | баллов | заявок | |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | Срок | 20 | 1 | 20 || | выполнения | | | |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 2 | 20 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 3 | 20 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 4 | 18 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 5 | 16 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 6 | 14 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 7 | 12 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 8 | 10 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 9 | 8 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 10 | 6 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 11 | 4 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 12 | 2 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+| | | | 13 и более | 0 |+---+-------------+---------------+-------------------+---------------------+ 6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию«квалификация участника» в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждойзаявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются измаксимального количества баллов, установленного для данногокритерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участникуприсваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника». Таблица 3 Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «квалификация участника»+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| № | Кри- | Мак- | | Показа-тель | Коли-чество || | те- | си- | Подкритерии | подкрите-рия | штраф- || | рий | мальное | | (ед.) | ных баллов || | | кол-во | | | || | | бал- | | | || | | лов | | | |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | Опыт работы (количество | 2 и более | 0 || | | | успешно завершенных* | | || | | | объектов-аналогов** за | | || | | | последний год) | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | Ква- | | | | || | ли-фи-ка- | 20 | | | || | ция | | | | |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | | 1 | 5 |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | | 0 | 10 |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | | 2 и более с | || | | | | опытом работы | || | | | | более 10 лет и | 0 || | | | Квалификация персонала | стажем работы в | || | | | (наличие квалифицированного | компании более 2 | || | | | инженерного персонала***) | лет | |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | | 2 и более с | || | | | | опытом работы | 5 || | | | | более 5 лет | |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | | в остальных | 10 || | | | | случаях | |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | Соблюдение техники | 0 | 0 || | | | безопасности (количество | | || | | | несчастных случаев при | | || | | | производстве работ за | | || | | | последние 2 года) | | |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | | 1 | 5 |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | | 2 и более | 10 |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | Сведения об удовлетворенных | 0 | 0 || | | | исках, предъявленных | | || | | | участнику конкурса, об | | || | | | исполнении договорных | | || | | | обязательств по договорам | | || | | | подряда за последние 2 года | | |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | | 1 | 5 |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+| | | | | | || | | | | 2 и более | 10 |+---+--------------+---------+-------------------------------+-------------------+-----------------+ * Под успешно завершенными объектами понимаются объектыкапитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работна которых составили не более 10% от первоначально установленныхдоговором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитальногоремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичныетем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50%начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому видуработ. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаютсяработники, имеющие высшее специальное образование в строительнойотрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве илиремонте не менее 5 лет. 6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по тремкритериям. 6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов:номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов,далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количествабаллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка,получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификацияучастника», затем по критерию «цена договора» и в случаенеобходимости - подкритерию «срок выполнения работ» последовательно.Участник, подавший заявку, которой в результате ранжированияприсвоен номер 1, объявляется победителем конкурса. Приложение 1 к Типовой конкурсной документации Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ________________________________________________________________ _____________________________________________________ ___________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник:+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.1. Наименование юридического лица | |+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.2. ИНН | |+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.3. Юридический адрес | |+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.4. Фактический адрес | |+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.5. Контактный телефон (факс) | |+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.6. Контактное лицо | |+------------------------------------------------+-----------------------------+ 2. Электронный адрес участника _______________________________ 3. Участник __________________________________________________ (является (не является), основаниеосвобождения от уплаты НДС в случае наличия)плательщиком налога на добавленную стоимость. 4. Участник _______________________ выданное саморегулируемойимеет (не имеет)организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказываютвлияние на безопасность объектов капитального строительства согласноПеречню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовкепроектной документации, по строительству, реконструкции,капитальному ремонту объектов капитального строительства, которыеоказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства, утвержденному приказом Министерства региональногоразвития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624. 5. Право на льготы 5.1. Участник является _______________________________________ (микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)+--------------------------+--------------------------+------------------------+| Наименование | Единица измерения | Значение |+--------------------------+--------------------------+------------------------+| Средняя численность | человек | || работников за | | || предшествующий | | || календарный год | | |+--------------------------+--------------------------+------------------------+| Размер выручки без учета | рублей | || налога на добавленную | | || стоимость | | |+--------------------------+--------------------------+------------------------+| Балансовая стоимость | рублей | || активов за | | || предшествующий | | || календарный год | | |+--------------------------+--------------------------+------------------------+ 5.2. Участник является местным предприятием и имеет право нальготу__________________________________________________________________ (да/нет) 6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме ипризнана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурснойзаявки. 7. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномРоссийской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всехуровней или государственными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации или в процедуребанкротства; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:+-----+-------------------------------------+-----------------+---------------+| № | Наименование | Единица | Значение (все || п/п | | измерения | значения || | | | указываются || | | | цифрами) |+-----+-------------------------------------+-----------------+---------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+-----+-------------------------------------+-----------------+---------------+| 1. | Цена договора, в том числе налог на | рубли | || | добавленную стоимость (при наличии) | | |+-----+-------------------------------------+-----------------+---------------+| 2. | Срок выполнения работ | календарные дни | || | | с даты начала | || | | работ | |+-----+-------------------------------------+-----------------+---------------+ 9. Информация для оценки подкритериев критерия «квалификацияучастника»+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| № | Наименование | Единица | Значение (все || п/п | | измерения | значения || | | | указываются || | | | цифрами) |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| 1. | Опыт работы, в том числе: | шт. | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| | количество успешно завершенных | | || | объектов-аналогов за последний год по | | || | видам работ (не подтвержденных | | || | документально) | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| | количество успешно завершенных | | || | объектов-аналогов за последний год по | | || | видам работ, подтвержденных | | || | представленными договорами подряда | | || | | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------++-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| 2. | Квалификация персонала (наличие | человек | || | квалифицированного инженерного | | || | персонала), в том числе: | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| | - с опытом работы более 10 лет и | | || | стажем работы в компании более 2 лет, | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| | - с опытом работы более 5 лет | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| 3. | Соблюдение техники безопасности | шт. | || | (кол-во несчастных случаев при | | || | производстве работ за последние 2 | | || | года) | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| 4. | Участие в судебных заседаниях в | шт. | || | качестве ответчика по делам об | | || | исполнении договорных обязательств по | | || | договорам подряда за последние 2 года | | || | (проигранные арбитражные дела) | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+ 10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере__________________________________________________________рублей, ________________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения) 11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения) 12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие вконкурсе_________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.12 конкурснойдокументации. Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка надоверенность, печать. Приложение 2 к Типовой конкурсной документации Опись входящих в состав заявки документов________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника)подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ покапитальному ремонту ___________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документыи что содержание описи и состав заявки совпадают. +------------------------------------------+------------------------+| Наименование документа | Количество листов |+------------------------------------------+------------------------+| | |+------------------------------------------+------------------------+| | |+------------------------------------------+------------------------+ Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Приложение 3 к Типовой конкурсной документации ДОВЕРЕННОСТЬ №______ Место составления ______________________ Дата выдачи________________ Настоящей доверенностью ___________________________________ (наименование участника) в лице________________________________________________________, (должность руководителя участника, ФИО)действующего на основании _______________________________________, (устава, положения и т.п.)Уполномочивает____________________________________________________(ФИОлица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,удостоверяющего его личность)осуществлять все необходимые действия, в том числе подписыватьзаявку на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядныхорганизаций для выполнение работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) Настоящая доверенность выдана сроком на _____________________. Подпись_____________________________________________________удостоверяю. (ФИО лица, которому выдается доверенность) Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Приложение 4 к Типовой конкурсной документации Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет +---+------+----------------+--------+-------------+------------+--------------+| | ФИО | Должность в | Стаж | Стаж работы | Название | Примечания || | | организации - | работы | в органи- | учебного | || | | участнике | в | зации - | заведения | || | | конкурса | отрас- | участнике | и год | || | | | ли | конкурса | окончания | |+---+------+----------------+--------+-------------+------------+--------------+| 1 | | | | | | |+---+------+----------------+--------+-------------+------------+--------------+| 2 | | | | | | |+---+------+----------------+--------+-------------+------------+--------------+| 3 | | | | | | |+---+------+----------------+--------+-------------+------------+--------------+ Итого: - количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажемработы в организации - участнике конкурса более 2 лет ________человек; - количество специалистов с опытом работы более 5 лет__________ человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачизаявки __________________________________________________________ Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника(заверенные участником): 1. Копия паспорта в количестве ____ шт.2. Копия диплома в количестве ____ шт.3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт. Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Приложение 5 к Типовой конкурсной документации Методические рекомендации по заполнению примерной формы договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов При составлении договора на выполнение работ капитальномуремонту многоквартирных домов (далее - Договор) необходимаяинформация вносится в незаполненные поля. Примеры заполнениянезаполненных полей в договоре подряда приведены в методическихрекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда. Все особенности договорных отношений сторон договора подряда,вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональнымиособенностями и требованиями конкретного заказчика, излагаются встатье 15 договора подряда «Особые условия». Статьи и пункты договора подряда, не требующие внесенияинформации, в методических рекомендациях по заполнению примернойформы договора подряда пропущены. Статья 1. Предмет и существенные условия Договора 1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирногодома в соответствии с Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» сучетом Методических рекомендаций по формированию состава работ покапитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счетсредств, предусмотренных от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденныхправлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства 17.09.2008, в части не противоречащей данному федеральномузакону. Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению работ по капитальному ремонтувнутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада(далее - работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу:указать адрес. В пункте 1.1 может быть указано несколько видовработ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п. В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствиис технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.Договором должны быть определены состав и содержание техническойдокументации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и вкакой срок должна представить соответствующую документацию. Номера и наименования приложений к Договору по видам работ покапитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической исметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора. 1.2. Следует указать общую стоимость работ по Договору истоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой идублируется прописью. Стоимость работ может быть определена в результате проведенияконкурса. Тогда в пункте 1.2 указывается цена предложения победителяконкурса. В этом случае стоимость работ, подлежащих оплате,определяется путем умножения цены, определенной сметнойдокументацией Заказчика, на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается какотношение цены победителя торгов к начальной (максимальной) сметнойстоимости работ. Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то втексте пункта 1.2: «в том числе НДС_________________ рублей» следуетзаписать: «не облагается». Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнениюс новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимостьработ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несетПодрядчик. 1.4. При проведении конкурса срок выполнения работ внезаполненном поле пункта 1.4 указывается в соответствии с заявкойпобедителя конкурса. 1.7. В текст данного пункта необходимо внести наименование,номер и дату принятия документа, являющегося основанием длязаключения Договора. Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика 2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договорууказывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом(банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчикаили третьих лиц или залог денежных средств и иные способыобеспечения обязательств в соответствии с законодательством) вразмере не менее 10% общей стоимости Договора. Если Договоромпредусматривается выплата авансового платежа, размер обеспеченияисполнения Договора не может быть меньше размера авансового платежа.Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами ДоговораПодрядчик не предоставил обеспечение исполнения Договора, то Договорподлежит расторжению. 2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика поустранению выявленных дефектов в гарантийный период указывается всоответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование,банковская гарантия, поручительство или удержание денежных средств сокончательного платежа Подрядчику). Если Заказчиком принято решение об обеспечении исполненияобязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течениегарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы сокончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта2.2 рекомендуется указать: «удержание с окончательного платежа». Вэтом случае в статью 15 «Особые условия» необходимо внести пункт суказанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполненияобязательств Подрядчиком по истечении гарантийного срока(рекомендуемый - 14 дней со дня истечения гарантийного срока). Статья 3. Порядок оплаты работ Если объект капитального ремонта включает небольшое количествовидов и объемов работ, не требует длительного времени для ихвыполнения (до 2 месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договореможет не предусматриваться. В этом случае в тексте первого абзацапункта 3.1 в незаполненных полях необходимо записать: «непредусматривается». Если авансовый платеж признан необходимым, его размер можетбыть установлен при заключении Договора. Его конкретный размерустанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетомобоснованных предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненныхполях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер исумму авансового платежа (не более 30% от стоимости работ). В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1Заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа позавершении работ по Договору с даты подписания акта по форме исправки по форме (рекомендуемый - 14 дней) в соответствии сусловиями Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включаетбольшое количество видов и объемов работ, требует длительноговремени для их выполнения (более 4 месяцев), наряду с авансовымплатежом Подрядчику в Договоре подряда могут быть предусмотреныпромежуточные платежи. В этом случае в статью 15 «Особые условия»рекомендуется внести следующие пункты: - «15+ При выполнении Договора Заказчиком осуществляютсяпромежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком ипринятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммыстоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчикпроизводит промежуточные платежи за фактически выполненныеПодрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчикомсчетами - фактурами и актами и .»; - «15... Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком иЗаказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятыеобъемы Работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередныхпромежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.».Статья 4. Сроки выполнения работ 4.1. В случае заключения Договора по результатам конкурсныхпроцедур дата начала работ может быть определена Заказчиком дозаключения Договора и доведена до сведения участников конкурса вобъявлении о торгах. Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетомобоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора. 4.2. Дата окончания работ определяется путем отсчета сроковвыполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4Договора, с даты начала работ. Если объект капитального ремонта предполагает выполнениенескольких видов работ и (или) требует длительного времени для ихвыполнения, то Договором может быть предусмотрено составлениекалендарного плана выполнения работ. В этом случае в статью 15«Особые условия» рекомендуется внести следующее условие: «15... Календарные сроки выполнения работ и сроки завершенияотдельных этапов работ определяются календарным планом выполненияработ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.». Статья 5. Заказчик 5.1. В незаполненном поле этого пункта указывается срокпередачи Заказчиком Подрядчику по акту Объекта в работу со дняподписания Договора Сторонами. Этот срок может быть определен поусмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложенийПодрядчика при заключении Договора (рекомендуемый - 7 дней). Статья 6. Подрядчик Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение натерритории рабочей площадки временных сооружений, в том числеосуществление временных присоединений к коммуникациям, то в этомслучае в статью 15 «Особые условия» рекомендуется внести следующиепункты: - «15+ Подрядчик обязан возвести собственными силами исредствами на территории рабочей площадки все временные сооружения,необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в томчисле осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям:___________________________________.»; - «15... Подрядчик обязан производить оплату за использованиепоставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счетсобственных средств.». Необходимо указать наименование коммуникаций, к которымПодрядчик обязан за свой счет осуществить временные присоединения.Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение.Статья 7. Выполнение работ 7.1. В незаполненном поле этого пункта необходимо указатьдолжность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, названиеорганизации, адрес, контактные телефоны полномочного ПредставителяЗаказчика. В зависимости от региональных особенностей и конкретныхусловий проведения капитального ремонта многоквартирного домаПредставителем Заказчика может быть: а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющейкомпании); б) инженер или инженерная организация, действующая на основаниидоговора с Заказчиком. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прави выполнении обязанностей заказчика осуществляется в соответствии соГражданского кодекса Российской Федерации. При необходимости в незаполненном поле этого пункта можноуказать несколько лиц, являющихся уполномоченными ПредставителямиЗаказчика. 7.2. В незаполненном поле пункта 7.2 необходимо указатьдолжность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, должностьпредставителя Подрядчика, обеспечивающее выполнение работПодрядчиком, ведение документации на объекте и представляющееПодрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимосогласование с органами государственного строительного надзора идругими ведомственными организациями порядка ведения работ наобъекте, то в статью 15 «Особые условия» рекомендуется внестиследующий пункт: «15. Подрядчик обязан согласовать с органами государственногостроительного надзора и другими контролирующими и надзорнымиорганизациями проект порядка ведения работ на объекте.». Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию Приемка результатов завершенных работ осуществляется ссоблюдением требований законодательства, в том числе установленныхФедерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства». Статья 9. Гарантии качества по сданным работам В незаполненном поле этого пункта указывается срок, в течениекоторого Подрядчик обязан направить своего представителя для участияв составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступлениегарантийного случая, согласования порядка и сроков их устранения сдаты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый -3 дня). Статья 13. Порядок расторжения договора Если Договор заключен по результатам конкурса и Подрядчик непредставил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с датыподписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и сПодрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользуЗаказчика. Статья 15. Особые условия В данную статью Договора подряда вносятся пункты, вызванныеспецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностямии требованиями конкретного Заказчика. В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта(например, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты,обязывающие Подрядчика, например: - исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убиратьлестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целяхобеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначитьответственное лицо за исполнение данного пункта; - предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, впроцессе ремонта и после ремонта; фотоматериалы по окончании работпередать Заказчику; - осуществлять производство работ с соблюдением мер,обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декоразданий и сооружений. Для снижения рисков Подрядчика, в отдельных случаях,рекомендуется страхование соответствующих рисков, в соответствии соГражданского кодекса Российской Федерации. В случае страхования рисков в данную статью Договорарекомендуется внести следующий пункт: «15. Подрядчик обязан застраховать у страховщика,согласованного с Заказчиком, строительные риски на сумму, равнуюстоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора, и представитьЗаказчику оригиналы страховых полисов в 7-дневный срок с датызаключения Договора.». В зависимости от сложности и условий проведения капитальногоремонта многоквартирного жилого дома в Договоре можно предусмотретьобязательное страхование ответственности перед третьими лицами.Тогда следует внести в особые условия следующий пункт: «15. Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договорузастраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненныйжизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ наобъекте, и представить Заказчику копию договора страхования втечение 7 дней с даты подписания Договора Сторонами.». При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать, чточрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собойсущественное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие,увеличение цены конкурсной заявки. Приложение 6 к Типовой конкурсной документации Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Договор №___ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома «____»___________ 20__ года ___________________________________________________________ ________________________________________________________________ (полное наименование заказчика)в лице ______________________________________________________,действующего на основании _________________________________(далее -Заказчик), с одной стороны, и _____________________________ ________ (полное наименование подрядной организации)в лице ________________________________________________________,действующего на основании __________________________________(далее -Подрядчик), именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящийДоговор о нижеследующем: Статья 1. Предмет и существенные условия Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению работ по капитальному ремонту___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее -объект), расположенного по адресу:_________________________________,в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой кДоговору. 1.2. Общая стоимость работ по Договорусоставляет___________________________ рублей, в том числеНДС__________________________________________________ рублей. Стоимость по видам работ составляет:_________________________________________________________ рублей; (вид работ)_________________________________________________________ рублей; (вид работ)_________________________________________________________ рублей. (вид работ) 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению неподлежит. 1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной впункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство передЗаказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами исредствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранитьвсе недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. 1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчикуза выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной всоответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является_______________________________№ _________ от «___»________20__ г. Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика поДоговору является ___________________________ на сумму______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчикуобеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок сдаты подписания Договора Сторонами. 2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика поустранению выявленных дефектов в гарантийный период является______________________ на сумму___________________рублей,действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязанпредставить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемкиобъекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видамработ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченныхработ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. Статья 3. Порядок оплаты работ 3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: - авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости,указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме_________________________________ рублей выплачивается в __________-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньшепредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств поДоговору; - окончательный платеж по завершении работ по Договорувыплачивается на основании акта по форме и справки по форме в_____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанныхдокументов. 3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходовпо производству работ, представить Представителю Заказчика попервому требованию все необходимые документы, подтверждающиеиспользование авансового платежа в соответствии с его назначением. Статья 4. Сроки выполнения работ 4.1. Срок начала работ: не позднее«____»______________20___года, но не ранее выплаты авансовогоплатежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора. 4.2. Срок окончания работ не позднее:«____»______________20___года. 4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является датаподписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссиейзаконченных работ по капитальному ремонту объекта. Статья 5. Заказчик 5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________дней со дня подписания Договора Сторонами. 5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течениевсего периода производства работ. 5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организоватьприемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме и справки поформе . 5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, иными правовыми актами инастоящим Договором. Статья 6. Подрядчик 6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный впункте 5.1.1. 6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенныеотступления от требований, предусмотренных в технической и сметнойдокументации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части. 6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование,изделия, конструкции, строительную технику, необходимые дляпроизводства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку искладирование. Используемые при производстве работ материалы(комплектующие и оборудование) должны соответствоватьгосударственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапахвыполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия,пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другиедокументы, удостоверяющие качество используемых Подрядчикомматериалов. 6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или)ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ,наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика иПодрядчика, контактных телефонов. 6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовымзаконодательством Российской Федерации, а также нормативными актами,направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должныпроизводиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменномусогласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные ипраздничные дни с учетом соответствующих требований законодательстваРоссийской Федерации. 6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнениенеобходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению нормэкологической безопасности, пожарной безопасности и других нормбезопасности, рациональному использованию территории, охранеокружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участкисвободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ,и обеспечивать их своевременную уборку. 6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов,оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества,необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки смомента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор доподписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ покапитальному ремонту объекта. 6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранностиили прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до полученияот него указании приостановить работы и принять все возможные мерыпо предотвращению наступления отрицательных последствий, которыемогут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 6.1.11. По первому требованию представителя Заказчикапредставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условиядля исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительнойдокументации, который включает общий журнал производства работ,уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ,исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствованияскрытых работ и ответственных конструкций. 6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков,выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срокаэксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполненииработ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчикасроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчиквправе для исправления некачественно выполненных работ привлечьдругую организацию за счет Подрядчика. 6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядокпривлечения и использования иностранных работников. 6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности,предусмотренные законодательством Российской Федерации, инымиправовыми актами и настоящим Договором.Статья 7. Выполнение работ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, которыйпредставляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняетфункции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является:________________________________________________________________. (должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителядолжностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком,ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика вовзаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является________________________________________________________________. (должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчикаосуществляется с обязательным письменным уведомлением об этомсоответствующей Стороны. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемыхконструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов,технических условий и других нормативных документов. 7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранениемвыявленных дефектов в технической и сметной документации. 7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качествоиспользуемых Подрядчиком изделий и материалов (техническихпаспортов, сертификатов и других документов). 7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытыхработ и ответственных конструкций и подписание актаосвидетельствования скрытых работ. 7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимостивыполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование актаприемки выполненных работ . 7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта вэксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирногодома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4,представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать всовещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика. 7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику итребовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения вДоговор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условияДоговора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной формеуведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые онсчитает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующиеразъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего Договораосуществляются Сторонами только в письменном виде, при этомписьменные указания Подрядчику могут даваться представителемЗаказчика в журнале производства работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лицаПодрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика приниматьучастие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителяПодрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждениявопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных сработами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в видепротоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ. 7.12. С момента начала работ и до приемки их результатовЗаказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, вкотором отражаются технологическая последовательность, сроки,качество выполнения и условия производства работ по форме,установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 № 70 «Организациястроительства». 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчикомсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом,оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующимзаконодательством, документами, подтверждающими их право навыполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых насубподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ поДоговору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющиегеологический, археологический интерес или иную ценность, найденныена месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика.В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы инемедленно уведомить об этом Заказчика. Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется всоответствии с - «Правила приемки в эксплуатацию законченныхкапитальным ремонтом жилых зданий» (в ред. Изменений № 1, утв.Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметнойдокументацией, а также иными применимыми нормативными актами. 8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителяЗаказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта ксдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, актпо форме и справку по форме . Заказчик в течение 5 дней послеполучения уведомления Подрядчика организует и в установленномпорядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объектав эксплуатацию. 8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитальногоремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке вэксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальномуремонту объекта по всем видам работ. 8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки вэксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляетсяакт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устраненияПодрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефектысвоими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только послевыполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметнойдокументацией, а также после устранения всех дефектов в соответствиис пунктом 8.4 Договора. 8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком онпринимает на себя ответственность за сохранность объекта и несетриск возможного его повреждения или утраты. Статья 9. Гарантии качества по сданным работам 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивныеэлементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком исубподрядчиками по Договору. 9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, чтодефекты произошли вследствие нормального износа объекта или егочастей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок насмонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийномусроку, установленному его производителем. 9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменноизвестить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своегопредставителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а вслучае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасностиэксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. ПредставителиСторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядоки сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышатьсроков, необходимых для подготовки производства соответствующихработ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочихдней. 9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписанияакта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт спривлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услугкоторых при установлении наступления гарантийного случая несетПодрядчик. 9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленныхдефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь длявыполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в томчисле в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранениювыявленных дефектов в гарантийный период. Статья 10. Ответственность сторон 10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствиис действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащеевыполнение своих обязательств по Договору. 10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по ДоговоруЗаказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность ввиде штрафа в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) отстоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочкидо фактического исполнения обязательств. 10.3. За заключение договора субподряда без согласования сЗаказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1%(одного процента) стоимости работ, переданных на выполнениесубподрядной организации. При этом Заказчик вправе требоватьрасторжения договора субподряда. 10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5,6.1.6, 6.1.7) Представитель Заказчика немедленно письменнопредупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленногонарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случаеотказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случаенеустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушенийПодрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноля целыхпяти десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора,за каждый день до фактического устранения нарушений. 10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащееисполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков,причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождаетСтороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждоенарушение в отдельности. 10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, чтопросрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствиенепреодолимой силы или по вине другой Стороны. Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию 11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчикаизменения в техническую документацию при условии, что дополнительныеработы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной впункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 11.2. При внесении изменений в техническую документацию всоответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваютсяЗаказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией,являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большемпротив указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объемеосуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительнойсметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлениемдополнительного соглашения. Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилосьследствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшихпосле заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силыотносятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменениядействующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства,влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороныне могут оказать влияния и за возникновение которых не несутответственности. 12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства,взятые на себя по Договору, должна в 3-дневный срок сообщить об этихобстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложениемсправки, выданной органами местной власти. 12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельствдействие Договора приостанавливается до момента, определяемогоСторонами. Статья 13. Порядок расторжения договора 13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнутьДоговор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаеследующих нарушений Подрядчиком условий Договора: 13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания СторонамиДоговора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ наобъекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящегоДоговора даты начала работ. 13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчикомобязательств по Договору. 13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора всоответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчикусоответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым смомента получения Подрядчиком указанного уведомления. Послерасторжения Договора представитель Заказчика должен оценитьстоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, истоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик врезультате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторженияДоговора. 13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышаетстоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разницадолжна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа втечение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работменьше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик,разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. Статья 14. Разрешение споров 14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора,разрешаются Сторонами путем переговоров. 14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споровпо поводу недостатков выполненных работ или их причин иневозможности урегулирования этого спора переговорами по требованиюлюбой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы наэкспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. Вслучае установления нарушений Подрядчиком условий Договора илипричинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженныминедостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несетПодрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению междуСторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 14.3. В случае невозможности урегулирования спора путемпереговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражныйсуд по месту нахождения Заказчика в установленном действующимзаконодательством Российской Федерации порядке. Статья 15. Особые условия 15.1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Статья 16. Прочие условия 16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаютсядействительными, если они оформлены в письменной форме и подписаныСторонами. 16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороныобязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня такихизменений. 16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющихравную юридическую силу, а именно: один экземпляр - Заказчику,другой экземпляр - Подрядчику. 16.4. Договор считается заключенным с момента его подписанияСторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Статья 17. Приложения к настоящему Договору Приложениями к настоящему Договору, составляющими егонеотъемлемую часть, являются следующие документы:1.____________________________________________________________2.____________________________________________________________3.____________________________________________________________4.____________________________________________________________5.____________________________________________________________Статья 18. Местонахождение и реквизиты Сторон 18.1. Заказчик:______________________________________________ Местонахождение:________________________________________________Реквизиты:_______________________________________________________ 18.2. Подрядчик:_____________________________________________Местонахождение:________________________________________________Реквизиты:_______________________________________________________ Подписи Сторон Заказчик Подрядчик «_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г. М.П. М.П. Приложение 1 к Программе Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации адресной рограммы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год по первой заявке Ивановской области+----+-------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+---------------+-----------------------------------+------------------+----------------+----------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------+| № | Адрес многоквартирного | Год | Материал |Количество|Количество| общая площадь | Площадь помещений многоквартирного|Количество жителей,| вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная | Предельная | Плановая ||п/п | дома | | стен | этажей |подъездов | МКД, всего | дома: |зарегистрированных| | | стоимость | стоимость | дата || | | | | | | | |в многоквартирном | | | капитального | капитального |завершения || | | | | | | | | доме на дату | | |ремонта 1 кв. м | ремонта | работ || | | | | | | | | утверждения | | | общей площади | 1 кв. м общей | || | | | | | | | | Программы | | | помещений | площади | || | | | | | | | | | | |многоквартирного| помещений | || | | | | | | | | | | | дома |многоквартирного| || | | | | | | | | | | | | дома | || | +-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+ | +----------+-----------------------------------------+ | | || | | ввода в |завер| | | | | всего |в том числе жилых| | | всего | в том числе: | | | || | | эксплуатацию |шения| | | | | |помещений, | | | |-------+-------------+--------+----------+ | | || | | |после| | | | | |находящихся | | | | | | |за счет | | | || | | |днего| | | | | |в собственности | | | |за счет| за счет |за счет |средств | | | || | | |капи | | | | | | граждан | | | |средств| средств |средств |товари | | | || | | |таль | | | | | | | | | | Фонда | бюджета |местного|ществ соб-| | | || | | |ного | | | | | | | | | | | субъекта |бюджета |ственников| | | || | | |ремон| | | | | | | | | | | Российской | |жилья,коо-| | | || | | |та | | | | | | | | | | | Федерации | |перативов | | | || | | | | | | | | | | | | | | | |либо собст| | | || | | | | | | | | | | | | | | | |венников | | | || | | | | | | | | | | | | | | | |помещений | | | || | | | | | | | | | | | | | | | |в много- | | | || | | | | | | | | | | | | | | | |квартирном| | | || | | | | | | | | | | | | | | | |доме | | | || | | | | | | +---------------+-----------------+-----------------+------------------+ +----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------------------+| | | | | | | | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Балахонковское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 1 |д. Балахонки, ул. | 1977 | |Панельные | 2 | 1 | 460,10| 293,00| 199,70| 13| частичный | 300| 214| 0,00| 70| 15| 1 023,89| 1 200,00| 12.2012 || |Центральная, д.6 | | | | | | | | | | | 000,00| 776,00| | 224,00| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 2 |с. Буньково, ул. Лесная, | 1983 | |Панельные | 2 | 2 | 678,50| 589,70| 299,20| 35| частичный | 600| 429| 0,00| 140| 30| 1 017,47| 1 200,00| 12.2012 || |д.12 | | | | | | | | | | | 000,00| 552,00| | 448,00| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 1 138,60| 882,70| 498,90| 48| X | 900| 644| 0,00| 210| 45| 1 019,60| 1 200,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 000,00| 328,00| | 672,00| 000,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Беляницкое сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 3 |д. Песочнево, д.2 | 1976 | |Каменные, | 2 | 2 | 723,60| 693,80| 69,10| 41| частичный | 400| 286| 0,00| 93| 20| 576,54| 600,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 368,00| | 632,00| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 723,60| 693,80| 69,10| 41| X | 400| 286| 0,00| 93| 20| 576,54| 600,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 000,00| 368,00| | 632,00| 000,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Богородское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 4 |д. Светлый Луч, д.16 | 1983 | |Каменные, | 2 | 3 | 1 524,40| 951,40| 645,10| 54| частичный | 899| 643| 0,00| 210| 44| 945,16| 2 200,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 228,00| 775,31| | 491,29| 961,40| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 5 |д. Светлый Луч, д.20 | 1998 | |Панельные | 2 | 4 | 1 506,10| 1 487,30| 1 042,90| 78| частичный | 939| 672| 0,00| 219| 46| 631,39| 2 200,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 066,00| 296,13| | 816,57| 953,30| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 6 |с. Богородское, ул. | 1989 | |Каменные, | 3 | 3 | 2 470,50| 1 794,90| 1 460,90| 78| частичный | 670| 479| 0,00| 156| 33| 373,28| 2 200,00| 12.2012 || |Заречная, д.43 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 666,80| | 833,20| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 7 |с. Богородское, ул. | 1972 | |Каменные, | 2 | 2 | 749,60| 716,00| 573,80| 24| частичный | 1 290| 923| 0,00| 301| 64| 1 801,68| 2 200,00| 12.2012 || |Клубная, д.4 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 536,80| | 963,20| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 8 |с. Богородское, ул. | 1964 | |Каменные, | 2 | 2 | 428,90| 408,90| 154,30| 25| частичный | 615| 440| 0,00| 143| 30| 1 504,04| 2 200,00| 12.2012 || |Коммунальная, д.43 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 290,80| | 959,20| 750,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 9 |с. Богородское, ул. | 1964 | |Каменные, | 2 | 2 | 407,30| 396,80| 288,80| 23| частичный | 610| 436| 0,00| 142| 30| 1 537,30| 2 200,00| 12.2012 || |Коммунальная, д.44 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 711,20| | 788,80| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 10 |с. Богородское, ул. | 1951 | |Каменные, | 2 | 1 | 397,10| 379,50| 247,20| 15| частичный | 780| 558| 0,00| 182| 39| 2 055,34| 2 200,00| 12.2012 || |Центральная, д.15 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 417,60| | 582,40| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 7 483,90| 6 134,80| 4 413,00| 297| X | 5 803| 4 154| 0,00| 1 358| 290| 945,96| 2 200,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 294,00| 694,64| | 434,66| 164,70| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Воскресенское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 11 |с. Воскресенское, ул. | 1983 | |Каменные, | 2 | 3 | 901,40| 843,80| 560,10| 42| частичный | 961| 688| 0,00| 225| 48| 1 139,14| 1 500,00| 12.2012 || |Молодежная, д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 209,00| 149,00| | 000,00| 060,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 901,40| 843,80| 560,10| 42| X | 961| 688| 0,00| 225| 48| 1 139,14| 1 500,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 209,00| 149,00| | 000,00| 060,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Городской округ Вичуга |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 12 |г. Вичуга, п. | 1911 | |Каменные, | 1 | 4 | 691,60| 396,80| 295,80| 19| частичный | 1 708| 1 223| 0,00| 399| 85| 4 305,19| 4 305,19| 12.2012 || |Первомайский, д.7 | | |кирпичные | | | | | | | | 300,00| 006,14| | 878,86| 415,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 13 |г. Вичуга, ул. | 1970 | |Каменные, | 4 | 2 | 1 425,90| 1 258,30| 1 258,30| 60| частичный | 1 191| 852| 0,00| 278| 59| 946,52| 4 305,19| 12.2012 || |Б.Хмельницкого, д.41Б | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 660,72| | 789,28| 550,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 14 |г. Вичуга, ул. | 1959 | |Каменные, | 2 | 2 | 701,40| 648,50| 493,40| 36| частичный | 1 134| 811| 0,00| 265| 56| 1 748,65| 4 305,19| 12.2012 || |Б.Хмельницкого, д.45 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 853,27| | 446,73| 700,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 15 |г. Вичуга, ул. | 1955 | |Каменные, | 2 | 1 | 537,50| 492,70| 240,35| 15| частичный | 1 247| 893| 0,00| 292| 62| 2 532,78| 4 305,19| 12.2012 || |Володарского, д.18 | | |кирпичные | | | | | | | | 900,00| 396,57| | 108,43| 395,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 16 |г. Вичуга, ул. | 1963 | |Каменные, | 2 | 1 | 336,60| 309,70| 155,45| 16| частичный | 688| 493| 0,00| 161| 34| 2 223,76| 4 305,19| 12.2012 || |Володарского, д.36 | | |кирпичные | | | | | | | | 700,00| 054,10| | 210,90| 435,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 17 |г. Вичуга, ул. | 1960 | |Каменные, | 2 | 1 | 335,80| 303,70| 231,90| 10| частичный | 1 084| 776| 0,00| 253| 54| 3 571,29| 4 305,19| 12.2012 || |Володарского, д.4 | | |кирпичные | | | | | | | | 600,00| 486,83| | 883,17| 230,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 18 |г. Вичуга, ул. | 1960 | |Каменные, | 2 | 1 | 339,30| 306,40| 263,00| 13| частичный | 1 084| 776| 0,00| 253| 54| 3 539,82| 4 305,19| 12.2012 || |Володарского, д.6 | | |кирпичные | | | | | | | | 600,00| 486,83| | 883,17| 230,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 19 |г. Вичуга, ул. Карла | 1926 | |Смешанные | 2 | 1 | 291,00| 263,90| 173,99| 11| частичный | 587| 420| 0,00| 137| 29| 2 226,60| 4 305,19| 12.2012 || |Либкнехта, д.13 | | | | | | | | | | | 600,00| 674,59| | 545,41| 380,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 20 |г. Вичуга, ул. Карла | 1926 | |Смешанные | 2 | 1 | 308,50| 279,90| 234,16| 13| частичный | 615| 440| 0,00| 143| 30| 2 197,57| 4 305,19| 12.2012 || |Либкнехта, д.5 | | | | | | | | | | | 100,00| 362,39| | 982,61| 755,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 21 |г. Вичуга, ул. | 1929 | |Каменные, | 2 | 1 | 338,40| 300,10| 227,30| 12| частичный | 778| 557| 0,00| 182| 38| 2 595,53| 4 305,19| 12.2012 || |Ленинградская, д.14 | | |кирпичные | | | | | | | | 917,76| 642,80| | 329,07| 945,89| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 22 |г. Вичуга, ул. | 1930 | |Каменные, | 1 | 6 | 889,00| 695,60| 520,40| 27| частичный | 1 735| 1 242| 0,00| 406| 86| 2 495,09| 4 305,19| 12.2012 || |Ленинградская, д.36 | | |кирпичные | | | | | | | | 582,24| 538,04| | 265,09| 779,11| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 23 |г. Вичуга, ул. | 1965 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 378,00| 2 516,80| 2 141,60| 101| частичный | 1 855| 1 328| 0,00| 434| 92| 737,40| 4 305,19| 12.2012 || |Ленинградская, д.77 | | |кирпичные | | | | | | | | 900,00| 675,93| | 429,07| 795,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 24 |г. Вичуга, ул. Ленинская,| 1957 | |Каменные, | 3 | 3 | 2 510,00| 1 829,30| 925,80| 69| частичный | 4 504| 3 225| 0,00| 1 054| 225| 2 462,58| 4 305,19| 12.2012 || |д.8/2 | | |кирпичные | | | | | | | | 799,00| 075,66| | 483,34| 240,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 25 |г. Вичуга, ул. Розы | 1926 | |Смешанные | 2 | 1 | 295,70| 215,50| 211,80| 8| частичный | 605| 433| 0,00| 141| 30| 2 811,60| 4 305,19| 12.2012 || |Люксембург, д.4 | | | | | | | | | | | 900,00| 775,93| | 829,07| 295,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 26 |г. Вичуга, ул. Розы | 1926 | |Смешанные | 2 | 1 | 350,60| 273,20| 61,80| 13| частичный | 614| 440| 0,00| 143| 30| 2 250,73| 4 305,19| 12.2012 || |Люксембург, д.5 | | | | | | | | | | | 900,00| 219,20| | 935,80| 745,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 12 729,30| 10 090,40| 7 435,05| 423| X | 19 437| 13 915| 0,00| 4 550| 971| 1 926,37| 4 305,19| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 799,00| 909,00| | 000,00| 890,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Городской округ Иваново |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 27 |г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, | 1980 | |Панельные | 5 | 6 | 4 484,50| 4 401,90| 3 311,90| 234| частичный | 900| 644| 0,00| 210| 45| 204,46| 4 675,50| 12.2012 || |д.5 | | | | | | | | | | | 000,00| 328,00| | 672,00| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 28 |г. Иваново, п/о 14-е, | 1970 | |Панельные | 5 | 5 | 4 233,50| 3 144,70| 1 713,80| 165| частичный | 1 039| 744| 0,00| 243| 51| 330,53| 4 675,50| 12.2012 || |д.187 | | | | | | | | | | | 420,00| 142,00| | 307,00| 971,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 29 |г. Иваново, п/о 14-е, | 1976 | |Панельные | 5 | 5 | 5 039,06| 3 437,10| 1 782,40| 149| частичный | 998| 714| 0,00| 233| 49| 290,48| 4 675,50| 12.2012 || |д.252 | | | | | | | | | | | 398,00| 773,00| | 705,00| 920,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 30 |г. Иваново, п/о 14-е, | 1987 | |Панельные | 5 | 5 | 4 421,12| 3 485,70| 1 785,60| 167| частичный | 466| 333| 0,00| 109| 23| 133,71| 4 675,50| 12.2012 || |д.333 | | | | | | | | | | | 062,00| 663,00| | 096,00| 303,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 31 |г. Иваново, пер. | 1935 | |Каменные, | 3 | 3 | 801,70| 760,10| 543,90| 48| частичный | 591| 423| 0,00| 138| 29| 777,80| 4 675,50| 12.2012 || |Коммунистический, д.1/3 | | |кирпичные | | | | | | | | 204,00| 255,00| | 389,00| 560,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 32 |г. Иваново, пр-кт | 1970 |2005 |Панельные | 5 | 4 | 5 341,30| 3 577,90| 3 177,40| 146| частичный | 1 060| 759| 0,00| 248| 53| 296,46| 4 675,50| 12.2012 || |Текстильщиков, д.113Б | | | | | | | | | | | 706,00| 381,00| | 290,00| 035,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 33 |г. Иваново, пр-кт | 1972 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 228,00| 3 173,50| 2 397,90| 142| частичный | 910| 651| 0,00| 213| 45| 286,75| 4 675,50| 12.2012 || |Текстильщиков, д.3А | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 487,00| | 013,00| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 34 |г. Иваново, пр-кт | 1980 | |Каменные, | 5 | 2 | 4 573,90| 3 277,30| 3 058,40| 145| частичный | 1 128| 807| 0,00| 264| 56| 344,29| 4 675,50| 12.2012 || |Текстильщиков, д. 48 А | | |кирпичные | | | | | | | | 346,00| 806,00| | 123,00| 417,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 35 |г. Иваново, пр-кт | 1975 | |Каменные, | 9 | 1 | 2 835,10| 2 804,10| 1 718,20| 97| частичный | 385| 275| 0,00| 90| 19| 137,30| 4 675,50| 12.2012 || |Текстильщиков, д.7 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 629,00| | 121,00| 250,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 36 |г. Иваново, пр-кт | 1941 | |Каменные, | 4 | 4 | 2 565,40| 1 828,70| 1 410,30| 60| частичный | 1 561| 1 117| 0,00| 365| 78| 853,61| 4 675,50| 12.2012 || |Фридриха Энгельса, д.92 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 551,00| | 399,00| 050,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 37 |г. Иваново, проезд 10-й, | 1954 | |Каменные, | 4 | 2 | 2 790,50| 2 584,20| 1 282,80| 85| частичный | 769| 550| 0,00| 180| 38| 297,81| 4 675,50| 12.2012 || |д.8 | | |кирпичные | | | | | | | | 600,00| 972,00| | 148,00| 480,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 38 |г. Иваново, проезд 15-й, | 1951 | |Каменные, | 3 | 2 | 1 517,30| 1 104,30| 963,60| 37| частичный | 969| 694| 0,00| 226| 48| 878,02| 4 675,50| 12.2012 || |д.5 | | |кирпичные | | | | | | | | 600,00| 156,00| | 964,00| 480,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 39 |г. Иваново, проезд | 1954 | |Каменные, | 2 | 2 | 652,50| 618,20| 574,90| 24| частичный | 775| 554| 0,00| 181| 38| 1 253,64| 4 675,50| 12.2012 || |Институтский, д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 838,00| | 412,00| 750,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 40 |г. Иваново, ул. Академика| 1978 | |Панельные | 5 | 6 | 5 946,22| 4 389,90| 1 785,60| 204| частичный | 890| 637| 0,00| 208| 44| 202,83| 4 675,50| 12.2012 || |Мальцева, д.23 | | | | | | | | | | | 400,00| 455,00| | 425,00| 520,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 41 |г. Иваново, ул. | 1957 | |Каменные, | 2 | 2 | 860,50| 797,60| 520,60| 29| частичный | 983| 704| 0,00| 230| 49| 1 233,60| 4 675,50| 12.2012 || |Академическая, д.15 | | |кирпичные | | | | | | | | 918,00| 406,00| | 316,00| 196,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 42 |г. Иваново, ул. Арсения, | 1958 | |Каменные, | 4 | 2 | 1 461,10| 1 319,30| 1 103,60| 60| частичный | 1 109| 794| 0,00| 259| 55| 841,05| 4 675,50| 12.2012 || |д.11 | | |кирпичные | | | | | | | | 600,00| 385,00| | 735,00| 480,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 43 |г. Иваново, ул. | 1962 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 817,70| 3 705,70| 2 177,80| 133| частичный | 1 310| 937| 0,00| 306| 65| 353,51| 4 675,50| 12.2012 || |Велижская, д.55 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 855,00| | 645,00| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 44 |г. Иваново, ул. Войкова, | 1968 | |Панельные | 5 | 4 | 4 730,30| 3 549,60| 2 149,70| 160| частичный | 931| 666| 0,00| 218| 46| 262,38| 4 675,50| 12.2012 || |д.18 | | | | | | | | | | | 360,00| 779,00| | 013,00| 568,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 45 |г. Иваново, ул. Войкова, | 1977 | |Каменные, | 5 | 2 | 3 222,30| 1 816,90| 891,20| 86| частичный | 636| 455| 0,00| 148| 31| 350,29| 4 675,50| 12.2012 || |д.5А | | |кирпичные | | | | | | | | 446,00| 645,00| | 979,00| 822,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 46 |г. Иваново, ул. | 1995 | |Каменные, | 9 | 4 | 11 819,20| 11 011,20| 10 577,90| 455| частичный | 1 400| 1 002| 0,00| 327| 70| 127,17| 4 675,50| 12.2012 || |Володарского, д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 250,00| 467,00| | 770,00| 013,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 47 |г. Иваново, ул. Воронина,| 1960 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 400,70| 3 129,40| 2 650,40| 121| частичный | 1 637| 1 172| 0,00| 383| 81| 523,13| 4 675,50| 12.2012 || |д.7 | | |кирпичные | | | | | | | | 068,00| 010,00| | 205,00| 853,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 48 |г. Иваново, ул. Генерала | 1979 | |Каменные, | 5 | 10 | 6 862,30| 6 639,60| 5 805,70| 236| частичный | 2 135| 1 528| 0,00| 499| 106| 321,63| 4 675,50| 12.2012 || |Хлебникова, д.3 | | |кирпичные | | | | | | | | 496,00| 844,00| | 877,00| 775,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 49 |г. Иваново, ул. Генерала | 1987 | |Каменные, | 5 | 10 | 6 868,10| 6 644,00| 5 513,40| 270| частичный | 2 750| 1 968| 0,00| 643| 137| 413,93| 4 675,50| 12.2012 || |Хлебникова, д.7 | | |кирпичные | | | | | | | | 162,00| 896,00| | 758,00| 508,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 50 |г. Иваново, ул. Герцена, | 1985 | |Каменные, | 9 | 2 | 3 744,20| 3 710,80| 3 167,30| 179| частичный | 579| 414| 0,00| 135| 28| 156,06| 4 675,50| 12.2012 || |д.15 | | |кирпичные | | | | | | | | 090,00| 582,00| | 553,00| 955,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 51 |г. Иваново, ул. Герцена, | 1980 | |Панельные | 5 | 6 | 5 425,70| 4 387,50| 3 839,60| 207| частичный | 996| 713| 0,00| 233| 49| 227,12| 4 675,50| 12.2012 || |д.8 | | | | | | | | | | | 500,00| 414,00| | 261,00| 825,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 52 |г. Иваново, ул. Демидова,| 1957 | |Каменные, | 5 | 3 | 4 339,20| 3 954,40| 3 189,40| 100| частичный | 2 267| 1 623| 0,00| 530| 113| 573,40| 4 675,50| 12.2012 || |д.6 | | |кирпичные | | | | | | | | 435,00| 302,00| | 761,00| 372,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 53 |г. Иваново, ул. Демьяна | 1963 | |Панельные | 5 | 4 | 3 916,00| 3 572,30| 3 120,90| 173| частичный | 431| 308| 0,00| 101| 21| 120,82| 4 675,50| 12.2012 || |Бедного, д.119 | | | | | | | | | | | 600,00| 991,00| | 029,00| 580,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 54 |г. Иваново, ул. | 1938 | |Каменные, | 2 | 2 | 603,50| 532,50| 422,60| 24| частичный | 787| 563| 0,00| 184| 39| 1 478,33| 4 675,50| 12.2012 || |Деревенская 4-я, д.44 | | |кирпичные | | | | | | | | 212,00| 581,00| | 271,00| 360,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 55 |г. Иваново, ул. | 1967 | |Каменные, | 4 | 4 | 2 766,70| 2 540,50| 1 274,70| 121| частичный | 3 005| 2 151| 0,00| 703| 150| 1 183,00| 4 675,50| 12.2012 || |Деревенская 4-я, д.46 | | |кирпичные | | | | | | | | 414,00| 636,00| | 507,00| 271,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 56 |г. Иваново, ул. | 1951 | |Каменные, | 2 | 1 | 503,20| 484,30| 238,90| 25| частичный | 1 816| 1 300| 0,00| 425| 90| 3 751,31| 4 675,50| 12.2012 || |Калинцева, д.5 | | |кирпичные | | | | | | | | 760,00| 655,00| | 267,00| 838,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 57 |г. Иваново, ул. | 1977 | |Каменные, | 5 | 8 | 7 691,50| 6 195,30| 5 455,20| 328| частичный | 1 554| 1 113| 0,00| 363| 77| 250,96| 4 675,50| 12.2012 || |Коммунальная, д.5 | | |кирпичные | | | | | | | | 800,00| 112,00| | 948,00| 740,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 58 |г. Иваново, ул. | 1959 | |Каменные, | 4 | 2 | 1 376,50| 1 241,70| 1 241,70| 42| частичный | 749| 536| 0,00| 175| 37| 603,69| 4 675,50| 12.2012 || |Крутицкая, д.24 | | |кирпичные | | | | | | | | 600,00| 654,00| | 466,00| 480,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 59 |г. Иваново, ул. | 1941 | |Каменные, | 4 | 6 | 4 749,80| 3 666,80| 3 160,50| 157| частичный | 635| 454| 0,00| 148| 31| 173,18| 4 675,50| 12.2012 || |Кузнецова, д.42/32 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 609,00| | 641,00| 750,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 60 |г. Иваново, ул. Маршала | 1983 | |Каменные, | 5 | 8 | 7 262,62| 5 263,30| 4 780,12| 218| частичный | 1 806| 1 293| 0,00| 422| 90| 343,17| 4 675,50| 12.2012 || |Василевского, д.13 | | |кирпичные | | | | | | | | 199,00| 094,00| | 795,00| 310,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 61 |г. Иваново, ул. | 1968 | |Панельные | 5 | 4 | 3 852,40| 3 520,40| 3 470,10| 175| частичный | 939| 672| 0,00| 219| 46| 266,79| 4 675,50| 12.2012 || |Меланжевая 4-я, д.12 | | | | | | | | | | | 200,00| 392,00| | 848,00| 960,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 62 |г. Иваново, ул. | 1967 | |Панельные | 5 | 4 | 3 857,80| 3 545,80| 2 848,50| 177| частичный | 1 794| 1 284| 0,00| 420| 89| 506,12| 4 675,50| 12.2012 || |Меланжевая 4-я, д.8 | | | | | | | | | | | 600,00| 790,00| | 080,00| 730,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 63 |г. Иваново, ул. Минская, | 1994 | |Каменные, | 5 | 6 | 5 876,50| 4 219,90| 2 185,70| 204| частичный | 897| 642| 0,00| 210| 44| 212,63| 4 675,50| 12.2012 || |д.126 | | |кирпичные | | | | | | | | 265,00| 370,00| | 032,00| 863,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 64 |г. Иваново, ул. Минская, | 1953 | |Каменные, | 2 | 2 | 431,10| 383,70| 250,00| 18| частичный | 548| 392| 0,00| 128| 27| 1 428,70| 4 675,50| 12.2012 || |д.73 | | |кирпичные | | | | | | | | 191,00| 461,00| | 321,00| 409,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 65 |г. Иваново, ул. Минская, | 1953 | |Каменные, | 2 | 2 | 420,60| 388,40| 280,10| 27| частичный | 503| 360| 0,00| 117| 25| 1 295,95| 4 675,50| 12.2012 || |д.75 | | |кирпичные | | | | | | | | 347,00| 356,00| | 824,00| 167,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 66 |г. Иваново, ул. Минская, | 1954 | |Каменные, | 2 | 1 | 527,50| 483,70| 483,70| 19| частичный | 501| 359| | 117| 25| 1 037,25| 4 675,50| 12.2012 || |д.92 | | |кирпичные | | | | | | | | 718,00| 190,00| | 442,00| 086,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 67 |г. Иваново, ул. | 1986 | |Каменные, | 5 | 2 | 3 498,20| 3 048,10| 2 715,30| 218| частичный | 835| 597| 0,00| 195| 41| 273,94| 4 675,50| 12.2012 || |Наговицыной-Икрянистовой,| | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 793,00| | 457,00| 750,00| | | || |д.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 68 |г. Иваново, ул. | 1961 |2010 |Каменные, | 3 | 2 | 980,40| 979,90| 785,00| 41| частичный | 850| 608| 0,00| 198| 42| 867,44| 4 675,50| 12.2012 || |Плетневая, д.20 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 532,00| | 968,00| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 69 |г. Иваново, ул. Победы, | 1962 | |Каменные, | 3 | 2 | 1 102,80| 905,20| 591,70| 42| частичный | 895| 641| 0,00| 209| 44| 989,19| 4 675,50| 12.2012 || |д.26 | | |кирпичные | | | | | | | | 417,00| 047,00| | 599,00| 771,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 70 |г. Иваново, ул. Победы, | 1962 | |Каменные, | 2 | 1 | 312,30| 312,00| 312,00| 16| частичный | 599| 428| 0,00| 140| 29| 1 919,87| 4 675,50| 12.2012 || |д.59 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 836,00| | 214,00| 950,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 71 |г. Иваново, ул. Попова, | 1956 | |Каменные, | 3 | 1 | 1 206,42| 926,20| 397,30| 38| частичный | 933| 668| 0,00| 218| 46| 1 007,68| 4 675,50| 12.2012 || |д.22 | | |кирпичные | | | | | | | | 312,00| 176,00| | 470,00| 666,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 72 |г. Иваново, ул. | 1960 | |Каменные, | 2 | 2 | 686,70| 645,80| 484,20| 32| частичный | 613| 438| 0,00| 143| 30| 949,35| 4 675,50| 12.2012 || |Садовского, д.9 | | |кирпичные | | | | | | | | 091,00| 924,00| | 512,00| 655,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 73 |г. Иваново, ул. Свободы, | 1951 | |Каменные, | 2 | 1 | 499,80| 481,10| 429,60| 21| частичный | 1 016| 727| 0,00| 237| 50| 2 111,83| 4 675,50| 12.2012 || |д.36/1 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 375,00| | 825,00| 800,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 74 |г. Иваново, ул. Свободы, | 1977 | |Каменные, | 5 | 2 | 4 796,00| 3 517,50| 2 109,86| 195| частичный | 1 580| 1 131| | 369| 79| 449,18| 4 675,50| 12.2012 || |д.3А | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 154,00| | 846,00| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 75 |г. Иваново, ул. Свободы, | 1950 | |Каменные, | 2 | 2 | 442,20| 416,50| 367,90| 19| частичный | 764| 547| 0,00| 178| 38| 1 835,70| 4 675,50| 12.2012 || |д.40 | | |кирпичные | | | | | | | | 568,00| 370,00| | 970,00| 228,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 76 |г. Иваново, ул. | 1966 | |Каменные, | 5 | 2 | 1 249,80| 1 176,80| 1 103,60| 40| частичный | 1 179| 844| 0,00| 276| 58| 1 002,38| 4 675,50| 12.2012 || |Советская, д.47 | | |кирпичные | | | | | | | | 600,00| 499,00| | 121,00| 980,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 77 |г. Иваново, ул. | 1962 | |Каменные, | 4 | 2 | 1 399,30| 1 356,30| 1 195,10| 47| частичный | 722| 517| 0,00| 169| 36| 532,77| 4 675,50| 12.2012 || |Советская, д.55 | | |кирпичные | | | | | | | | 600,00| 324,00| | 146,00| 130,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 78 |г. Иваново, ул. | 1987 | |Панельные | 5 | 6 | 3 913,90| 3 411,00| 3 135,30| 152| частичный | 1 572| 1 125| 0,00| 368| 78| 461,04| 4 675,50| 12.2012 || |Сосневская 9-я, д.124 | | | | | | | | | | | 600,00| 856,00| | 114,00| 630,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 79 |г. Иваново, ул. Суворова,| 1952 | |Каменные, | 5 | 6 | 11 028,05| 10 278,55| 7 426,60| 222| частичный | 2 684| 1 921| 0,00| 628| 134| 261,18| 4 675,50| 12.2012 || |д.42 | | |кирпичные | | | | | | | | 600,00| 959,00| | 411,00| 230,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 80 |г. Иваново, ул. | 1973 | |Каменные, | 5 | 8 | 6 119,02| 6 025,30| 4 241,50| 246| частичный | 1 295| 927| 0,00| 303| 64| 215,05| 4 675,50| 12.2012 || |Ташкентская, д.14 | | |кирпичные | | | | | | | | 712,00| 626,00| | 300,00| 786,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 81 |г. Иваново, ул. | 1947 | |Каменные, | 4 | 2 | 3 419,40| 2 970,40| 376,60| 141| частичный | 1 732| 1 240| 0,00| 405| 86| 583,36| 4 675,50| 12.2012 || |Тимирязева, д.4 | | |кирпичные | | | | | | | | 811,00| 554,00| | 616,00| 641,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 82 |г. Иваново, ул. | 1953 | |Каменные, | 2 | 2 | 403,60| 381,80| 263,80| 23| частичный | 850| 608| 0,00| 199| 42| 2 227,34| 4 675,50| 12.2012 || |Ульяновская, д.71 | | |кирпичные | | | | | | | | 400,00| 818,00| | 062,00| 520,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 83 |г. Иваново, ул. | 1967 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 221,00| 2 531,70| 2 130,20| 106| частичный | 1 598| 1 144| 0,00| 374| 79| 631,20| 4 675,50| 12.2012 || |Чайковского 2-я, д.4 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 040,00| | 060,00| 900,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 84 |г. Иваново, ул. | 1958 | |Каменные, | 2 | 3 | 1 502,60| 1 368,27| 1 215,17| 67| частичный | 1 341| 960| 0,00| 313| 67| 980,07| 4 675,50| 12.2012 || |Шувандиной, д.115 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 049,00| | 901,00| 050,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 194 598,61| #########| #########| 7 113| X | 66 216| 47 405| 0,00| 15 500| 3 310| 398,84| 4 675,50| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 678,00| 844,00| | 000,00| 834,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Городской округ Кинешма |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 85 |г. Кинешма, пл. | 1932 | |Каменные, | 3 | 4 | 3 058,90| 2 787,00| 1 073,60| 49| комплексный | 14 772| 10 575| 0,00| 3 457| 738| 5 300,36| 5 600,00| 12.2012 || |Революции, д.1/5 | | |кирпичные | | | | | | | | 101,00| 643,00| | 853,00| 605,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 86 |г. Кинешма, ул. им. | 1963 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 355,50| 3 118,30| 317,50| 120| комплексный | 6 139| 4 395| 0,00| 1 437| 306| 1 968,94| 5 600,00| 12.2012 || |Ленина, д.65 | | |кирпичные | | | | | | | | 732,00| 557,00| | 188,00| 987,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 6 414,40| 5 905,30| 1 391,10| 169| X | 20 911| 14 971| 0,00| 4 895| 1 045| 3 541,20| 5 600,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 833,00| 200,00| | 041,00| 592,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Городской округ Кохма |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 87 |г. Кохма, пер. | 1968 | |Панельные | 5 | 3 | 3 452,10| 2 597,30| 2 331,02| 93| комплексный | 2 546| 1 823| 0,00| 596| 127| 980,56| 9 099,00| 12.2012 || |Ивановский, д.1/1 | | | | | | | | | | | 800,00| 305,00| | 155,00| 340,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 88 |г. Кохма, ул. | 1963 | |Панельные | 5 | 6 | 5 606,60| 4 470,30| 4 206,04| 157| частичный | 2 193| 1 570| 0,00| 513| 109| 490,57| 9 099,00| 12.2012 || |Машиностроительная, д.23 | | | | | | | | | | | 000,00| 013,00| | 337,00| 650,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 89 |г. Кохма, ул. | 1973 | |Панельные | 5 | 6 | 5 495,80| 4 305,50| 3 994,00| 185| частичный | 2 309| 1 653| 0,00| 540| 115| 536,31| 9 099,00| 12.2012 || |Машиностроительная, д.25 | | | | | | | | | | | 073,00| 111,00| | 508,00| 454,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 14 554,50| 11 373,10| 10 531,06| 435| X | 7 048| 5 046| 0,00| 1 650| 352| 619,78| 9 099,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 873,00| 429,00| | 000,00| 444,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Ильинское городское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 90 |п. Ильинское-Хованское, | 1970 | |Каменные, | 2 | 2 | 411,00| 366,00| 366,00| 16| частичный | 1 225| 877| 0,00| 286| 61| 3 348,26| 3 500,00| 12.2012 || |ул. Западная, д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 464,00| 334,00| | 857,00| 273,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 91 |п. Ильинское-Хованское, | 1971 | |Каменные, | 2 | 2 | 769,00| 703,20| 650,20| 39| частичный | 1 523| 1 090| 0,00| 356| 76| 2 166,23| 3 500,00| 12.2012 || |ул. Советская, д.78 | | |кирпичные | | | | | | | | 290,00| 554,00| | 571,00| 165,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 92 |п. Ильинское-Хованское, | 1972 | |Каменные, | 2 | 2 | 789,20| 723,10| 564,30| 42| частичный | 1 523| 1 090| 0,00| 356| 76| 2 106,61| 3 500,00| 12.2012 || |ул. Советская, д.80 | | |кирпичные | | | | | | | | 290,00| 554,00| | 572,00| 164,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 1 969,20| 1 792,30| 1 580,50| 97| X | 4 272| 3 058| 0,00| 1 000| 213| 2 383,55| 3 500,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 044,00| 442,00| | 000,00| 602,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Каминское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 93 |д. Юдинка, д.16 | 1963 | |Каменные, | 2 | 1 | 439,60| 299,00| 253,80| 9| частичный | 410| 293| 0,00| 96| 20| 1 371,63| 3 100,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 116,00| 610,00| | 000,00| 506,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 94 |д. Юдинка, д.19 | 1972 | |Каменные, | 2 | 1 | 372,80| 341,60| 341,60| 12| частичный | 421| 301| 0,00| 98| 21| 1 234,11| 3 100,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 572,00| 812,00| | 681,00| 079,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 95 |д. Юдинка, д.20 | 1977 | |Каменные, | 2 | 2 | 826,00| 736,50| 672,60| 28| частичный | 1 254| 897| 0,00| 293| 62| 1 702,85| 3 100,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 151,00| 871,00| | 572,00| 708,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 96 |с. Каминский, ул. Лесная,| 1960 | |Деревянные| 1 | 1 | 161,50| 105,40| 105,40| 6| частичный | 162| 116| 0,00| 38| 8 127,00| 1 542,13| 3 100,00| 12.2012 || |д.2 | | | | | | | | | | | 540,00| 366,00| | 047,00| | | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 97 |с. Михайловское, д.53 | 1979 | |Панельные | 2 | 1 | 378,40| 298,00| 125,80| 9| частичный | 178| 127| 0,00| 41| 8 938,00| 599,90| 3 100,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 769,00| 985,00| | 846,00| | | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 98 |с. Острецово, ул. | 1981 | |Панельные | 2 | 1 | 331,50| 299,90| 244,40| 18| частичный | 189| 135| 0,00| 44| 9 492,00| 633,03| 3 100,00| 12.2012 || |Молодежная, д.3 | | | | | | | | | | | 847,00| 915,00| | 440,00| | | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 2 509,80| 2 080,40| 1 743,60| 82| X | 2 616| 1 873| 0,00| 612| 130| 1 257,93| 3 100,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 995,00| 559,00| | 586,00| 850,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Колобовское городское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+| 99 |п. Колобово, ул. | 1938 | |Деревянные| 2 | 2 | 265,40| 236,60| 143,40| 15| частичный | 258| 184| 0,00| 60| 12| 1 091,42| 1 150,00| 11.2012 || |Фабричная 1-я, д.16 | | | | | | | | | | | 230,00| 872,00| | 446,00| 912,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|100 |п. Колобово, ул. | 1936 | |Деревянные| 2 | 2 | 513,90| 481,30| 294,40| 23| частичный | 434| 310| 0,00| 101| 21| 901,87| 1 150,00| 11.2012 || |Фабричная 1-я, д.18 | | | | | | | | | | | 070,00| 759,00| | 607,00| 704,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|101 |п. Колобово, ул. | 1967 | |Каменные, | 2 | 2 | 654,30| 630,00| 525,60| 18| частичный | 567| 405| 0,00| 132| 28| 900,00| 1 150,00| 11.2012 || |Фабричная 1-я, д.22 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 927,00| | 723,00| 350,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|102 |п. Колобово, ул. | 1953 | |Каменные, | 2 | 2 | 403,80| 367,00| 367,00| 22| частичный | 330| 236| 0,00| 77| 16| 900,00| 1 150,00| 11.2012 || |Фабричная 1-я, д.37 | | |кирпичные | | | | | | | | 300,00| 468,00| | 317,00| 515,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|103 |п. Колобово, ул. | 1954 | |Каменные, | 2 | 2 | 414,10| 376,10| 239,70| 23| частичный | 337| 241| 0,00| 78| 16| 897,13| 1 150,00| 11.2012 || |Фабричная 1-я, д.41 | | |кирпичные | | | | | | | | 410,00| 559,00| | 981,00| 870,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|104 |п. Колобово, ул. | 1937 | |Каменные, | 2 | 2 | 416,70| 381,70| 181,20| 26| частичный | 438| 314| 0,00| 102| 21| 1 149,99| 1 150,00| 11.2012 || |Фабричная 1-я, д.45 | | |кирпичные | | | | | | | | 950,00| 253,00| | 750,00| 947,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 2 668,20| 2 472,70| 1 751,30| 127| X | 2 365| 1 693| 0,00| 553| 118| 956,83| 1 150,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 960,00| 838,00| | 824,00| 298,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Коляновское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|105 |д. Коляново, ул. Садовая,| 1978 | |Каменные, | 2 | 2 | 594,80| 572,00| 369,50| 29| частичный | 560| 400| 0,00| 131| 28| 979,02| 1 000,00| 12.2012 || |д.19 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 915,20| | 084,80| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|106 |д. Коляново, ул. Садовая,| 1963 | |Каменные, | 2 | 2 | 409,20| 389,30| 347,70| 27| частичный | 355| 254| 0,00| 83| 17| 911,89| 1 000,00| 12.2012 || |д.21 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 151,60| | 098,40| 750,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|107 |д. Коляново, ул. | 1994 | |Панельные | 4 | 4 | 2 436,80| 2 364,80| 1 963,16| 101| частичный | 650| 465| 0,00| 152| 32| 274,86| 1 000,00| 12.2012 || |Школьная, д.80 | | | | | | | | | | | 000,00| 348,00| | 152,00| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|108 |д. Крутово, д.1а | 1980 | |Каменные, | 3 | 2 | 1 336,50| 1 165,10| 862,60| 48| частичный | 890| 637| 0,00| 208| 44| 763,88| 1 000,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 168,90| | 331,10| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|109 |п. Лебяжий Луг, д.2 | 1974 | |Каменные, | 2 | 2 | 568,60| 517,80| 311,00| 28| частичный | 240| 171| 0,00| 56| 12| 463,50| 1 000,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 820,90| | 179,10| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|110 |п. Лебяжий Луг, д.8 | 1989 | |Панельные | 2 | 2 | 605,00| 565,80| 532,00| 31| частичный | 489| 350| 0,00| 114| 24| 865,39| 1 000,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 638,00| 541,74| | 614,36| 481,90| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|111 |п. Лебяжий Луг, д.9 | 1991 | |Панельные | 2 | 2 | 657,90| 571,90| 476,80| 27| частичный | 519| 371| 0,00| 121| 25| 907,97| 1 000,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 266,00| 753,02| | 549,68| 963,30| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 6 608,80| 6 146,70| 4 862,76| 291| X | 3 703| 2 651| 0,00| 867| 185| 602,58| 1 000,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 904,00| 699,36| | 009,44| 195,20| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Комсомольское городское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|112 |г. Комсомольск, пер. | 1968 | |Каменные, | 3 | 5 | 2 637,90| 2 030,10| 1 678,10| 94| частичный | 3 639| 2 605| 0,00| 851| 181| 1 792,55| 2 775,54| 12.2012 || |Торговый, д.5 | | |кирпичные | | | | | | | | 060,00| 276,00| | 831,00| 953,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|113 |г. Комсомольск, ул. | 1968 | |Каменные, | 2 | 1 | 353,70| 313,30| 275,80| 38| частичный | 669| 479| 0,00| 156| 33| 2 137,07| 2 775,54| 12.2012 || |Зайцева, д.14 | | |кирпичные | | | | | | | | 545,00| 341,00| | 727,00| 477,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|114 |г. Комсомольск, ул. | 1968 | |Каменные, | 3 | 4 | 2 180,10| 1 734,90| 1 588,80| 61| частичный | 1 480| 1 059| 0,00| 346| 74| 853,24| 2 775,54| 12.2012 || |Комсомольская, д.3 | | |кирпичные | | | | | | | | 279,00| 761,00| | 504,00| 014,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|115 |г. Комсомольск, ул. | 1968 | |Каменные, | 2 | 3 | 942,40| 902,10| 852,30| 33| частичный | 1 333| 954| 0,00| 312| 66| 1 478,19| 2 775,54| 12.2012 || |Люлина, д.12 | | |кирпичные | | | | | | | | 472,00| 659,00| | 139,00| 674,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|116 |г. Комсомольск, ул. | 1972 | |Каменные, | 3 | 3 | 1 672,50| 1 363,00| 1 321,80| 56| частичный | 1 347| 965| 0,00| 315| 67| 988,95| 2 775,54| 12.2012 || |Люлина, д.9 | | |кирпичные | | | | | | | | 938,00| 016,00| | 525,00| 397,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|117 |г. Комсомольск, ул. | 1968 | |Каменные, | 2 | 2 | 183,20| 153,00| 153,00| 10| частичный | 424| 304| 0,00| 99| 21| 2 775,54| 2 775,54| 12.2012 || |Советская, д.14 | | |кирпичные | | | | | | | | 657,00| 020,00| | 404,00| 233,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 7 969,80| 6 496,40| 5 869,80| 292| X | 8 894| 6 368| 0,00| 2 082| 444| 1 369,21| 2 775,54| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 951,00| 073,00| | 130,00| 748,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Куликовское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|118 |д. Куликово, д.11 | 1984 | |Панельные | 2 | 1 | 288,60| 272,90| 213,00| 19| частичный | 379| 271| 0,00| 88| 18| 1 389,72| 1 500,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 255,91| 516,89| | 776,22| 962,80| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|119 |д. Куликово, д.12 | 1984 | |Панельные | 2 | 2 | 903,10| 566,10| 566,10| 22| частичный | 654| 468| 0,00| 153| 32| 1 155,28| 1 500,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 003,93| 214,49| | 089,24| 700,20| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|120 |д. Куликово, д.13 | 1984 | |Панельные | 2 | 2 | 920,60| 573,20| 535,00| 36| частичный | 654| 468| 0,00| 153| 32| 1 140,97| 1 500,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 003,93| 214,49| | 089,24| 700,20| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|121 |д. Куликово, д.19 | 1987 | |Панельные | 2 | 2 | 919,90| 579,20| 579,20| 36| частичный | 654| 468| 0,00| 153| 32| 1 129,15| 1 500,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 003,93| 214,49| | 089,24| 700,20| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|122 |д. Куликово, д.24 | 1990 | |Каменные, | 2 | 2 | 909,20| 571,00| 571,00| 27| частичный | 709| 507| 0,00| 165| 35| 1 241,95| 1 500,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 151,78| 695,94| | 998,25| 457,59| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|123 |д. Куликово, д.7 | 1985 | |Панельные | 2 | 1 | 299,80| 284,10| 159,80| 13| частичный | 379| 271| 0,00| 88| 18| 1 334,94| 1 500,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 255,91| 516,89| | 776,22| 962,80| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|124 |с. Котцыно, ул. Новая, | 1982 | |Каменные, | 2 | 3 | 1 093,50| 954,00| 663,90| 48| частичный | 729| 522| 0,00| 170| 36| 764,85| 1 500,00| 12.2012 || |д.2 | | |кирпичные | | | | | | | | 666,23| 382,84| | 800,07| 483,32| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 5 334,70| 3 800,50| 3 288,00| 201| X | 4 159| 2 977| 0,00| 973| 207| 1 094,42| 1 500,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 341,62| 756,03| | 618,48| 967,11| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Лежневское городское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|125 |п. Лежнево, ул. | 1930 | |Смешанные | 2 | 1 | 221,00| 195,60| 195,60| 7| частичный | 286| 205| 0,00| 67| 14| 1 466,54| 2 000,00| 12.2012 || |Комсомольская 1-я, д.7 | | | | | | | | | | | 856,00| 366,00| | 147,00| 343,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|126 |п. Лежнево, ул. | 1927 | |Деревянные| 2 | 1 | 226,60| 201,60| 201,60| 5| частичный | 247| 177| 0,00| 58| 12| 1 229,53| 2 000,00| 12.2012 || |Кооперативная 1-я, д.3 | | | | | | | | | | | 874,00| 458,00| | 023,00| 393,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|127 |п. Лежнево, ул. | 1963 | |Каменные, | 2 | 1 | 318,10| 302,80| 266,50| 8| частичный | 435| 311| 0,00| 101| 21| 1 438,18| 2 000,00| 12.2012 || |Октябрьская, д.65 | | |кирпичные | | | | | | | | 481,00| 770,00| | 937,00| 774,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|128 |п. Лежнево, ул. Садовая, | 1964 | |Каменные, | 2 | 3 | 556,20| 480,60| 440,30| 13| частичный | 654| 468| 0,00| 153| 32| 1 361,12| 2 000,00| 12.2012 || |д.28 а | | |кирпичные | | | | | | | | 156,00| 323,00| | 125,00| 708,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|129 |п. Лежнево, ул. Садовая, | 1966 | |Каменные, | 2 | 2 | 521,00| 456,70| 456,70| 17| частичный | 456| 326| 0,00| 106| 22| 998,72| 2 000,00| 12.2012 || |д.30 а | | |кирпичные | | | | | | | | 114,00| 541,00| | 767,00| 806,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|130 |п. Лежнево, ул. Садовая, | 1965 | |Каменные, | 2 | 2 | 516,10| 450,20| 382,20| 16| частичный | 458| 328| 0,00| 107| 22| 1 018,41| 2 000,00| 12.2012 || |д.34 а | | |кирпичные | | | | | | | | 488,00| 241,00| | 323,00| 924,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|131 |п. Лежнево, ул. Суворова,| 1954 | |Каменные, | 2 | 2 | 851,50| 788,50| 414,20| 17| частичный | 881| 630| 0,00| 206| 44| 1 117,67| 2 000,00| 12.2012 || |д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 279,00| 925,00| | 290,00| 064,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|132 |п. Лежнево, ул. Суворова,| 1952 | |Каменные, | 2 | 2 | 836,60| 789,10| 653,50| 22| частичный | 835| 598| 0,00| 195| 41| 1 059,36| 2 000,00| 12.2012 || |д.3 | | |кирпичные | | | | | | | | 938,00| 465,00| | 676,00| 797,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|133 |п. Лежнево, ул. Суворова,| 1956 | |Каменные, | 2 | 2 | 409,40| 365,00| 239,30| 15| частичный | 449| 321| 0,00| 105| 22| 1 231,29| 2 000,00| 12.2012 || |д.7 | | |кирпичные | | | | | | | | 420,00| 749,00| | 200,00| 471,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|134 |п. Лежнево, ул. Суворова,| 1958 | |Каменные, | 2 | 2 | 836,30| 771,90| 561,30| 14| частичный | 874| 626| 0,00| 204| 43| 1 132,97| 2 000,00| 12.2012 || |д.9 | | |кирпичные | | | | | | | | 537,00| 098,00| | 712,00| 727,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 5 292,80| 4 802,00| 3 811,20| 134| X | 5 580| 3 994| 0,00| 1 306| 279| 1 162,05| 2 000,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 143,00| 936,00| | 200,00| 007,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Лежневское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|135 |д. Гулиха, д.60 | 1983 | |Каменные, | 2 | 4 | 596,60| 347,50| 303,70| 15| комплексный | 375| 268| 0,00| 87| 18| 1 081,04| 2 000,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 660,00| 942,00| | 935,00| 783,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|136 |д. Клементьево, д.7 | 1957 | |Каменные, | 2 | 1 | 396,30| 385,60| 326,00| 17| комплексный | 506| 362| 0,00| 118| 25| 1 313,42| 2 000,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 456,00| 582,00| | 551,00| 323,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|137 |д. Телегино, д.95 | 1968 | |Каменные, | 2 | 2 | 503,40| 471,00| 471,00| 27| частичный | 688| 492| 0,00| 161| 34| 1 460,85| 2 000,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 059,00| 595,00| | 061,00| 403,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|138 |с. Ухтохма, ул. | 1983 | |Каменные, | 2 | 3 | 914,60| 872,40| 782,70| 57| комплексный | 917| 657| 0,00| 214| 45| 1 052,11| 2 000,00| 12.2012 || |Совхозная, д.8 | | |кирпичные | | | | | | | | 863,00| 117,00| | 853,00| 893,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 2 410,90| 2 076,50| 1 883,40| 116| X | 2 488| 1 781| 0,00| 582| 124| 1 198,19| 2 000,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 038,00| 236,00| | 400,00| 402,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Междуреченское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|139 |д. Коротиха, ул. | 1973 | |Каменные, | 2 | 2 | 420,10| 377,10| 189,20| 21| комплексный | 2 513| 1 799| 0,00| 588| 125| 6 666,22| 6 800,00| 12.2012 || |Центральная, д.33 | | |кирпичные | | | | | | | | 832,00| 702,00| | 438,00| 692,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|140 |с. Заречный, ул. | 1959 | |Каменные, | 2 | 1 | 368,10| 353,10| 216,90| 21| частичный | 250| 179| 0,00| 58| 12| 708,58| 6 800,00| 12.2012 || |Фабричная, д.12 | | |кирпичные | | | | | | | | 201,00| 124,00| | 567,00| 510,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|141 |с. Заречный, ул. | 1963 | |Каменные, | 2 | 2 | 477,00| 452,00| 414,70| 18| частичный | 440| 315| 0,00| 102| 22| 973,45| 6 800,00| 12.2012 || |Фабричная, д.16 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 005,00| | 995,00| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 1 265,20| 1 182,20| 820,80| 60| X | 3 204| 2 293| 0,00| 750| 160| 2 710,23| 6 800,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 033,00| 831,00| | 000,00| 202,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Наволокское городское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|142 |г. Наволоки, п. Лесное, | 1989 | |Каменные, | 2 | 2 | 572,50| 524,10| 131,40| 26| частичный | 435| 311| 0,00| 101| 21| 830,38| 1 500,00| 12.2012 || |д.8 | | |кирпичные | | | | | | | | 200,00| 568,00| | 872,00| 760,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|143 |г. Наволоки, пер. | 1983 | |Каменные, | 5 | 8 | 5 485,50| 5 297,40| 4 552,30| 256| частичный | 598| 428| 0,00| 139| 29| 112,93| 1 500,00| 12.2012 || |Спортивный, д.3 | | |кирпичные | | | | | | | | 245,00| 390,00| | 943,00| 912,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|144 |г. Наволоки, пер. | 1989 | |Каменные, | 5 | 4 | 2 975,50| 2 887,50| 2 390,80| 148| частичный | 925| 662| 0,00| 216| 46| 320,63| 1 500,00| 12.2012 || |Спортивный, д.5 | | |кирпичные | | | | | | | | 819,00| 912,00| | 616,00| 291,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|145 |г. Наволоки, ул. 3 | 1983 | |Панельные | 5 | 4 | 3 103,90| 3 031,50| 2 458,30| 145| частичный | 303| 217| 0,00| 71| 15| 100,24| 1 500,00| 12.2012 || |Пятилетка, д.1 | | | | | | | | | | | 865,00| 543,00| | 129,00| 193,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|146 |г. Наволоки, ул. 4 | 1966 | |Каменные, | 4 | 3 | 1 619,09| 1 444,40| 971,94| 70| частичный | 1 041| 745| 0,00| 243| 52| 721,33| 1 500,00| 12.2012 || |Пятилетка, д.14 | | |кирпичные | | | | | | | | 895,00| 913,00| | 887,00| 095,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|147 |г. Наволоки, ул. 4 | 1975 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 377,40| 3 320,20| 3 030,50| 148| частичный | 833| 596| 0,00| 195| 41| 250,96| 1 500,00| 12.2012 || |Пятилетка, д.27 | | |кирпичные | | | | | | | | 232,00| 526,00| | 043,00| 663,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|148 |г. Наволоки, ул. 8 Марта,| 1991 | |Каменные, | 5 | 6 | 4 472,70| 4 384,00| 4 145,00| 184| частичный | 1 604| 1 148| 0,00| 375| 80| 365,98| 1 500,00| 12.2012 || |д.2 | | |кирпичные | | | | | | | | 468,00| 771,00| | 474,00| 223,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|149 |г. Наволоки, ул. 8 Марта,| 1988 | |Панельные | 5 | 4 | 3 162,40| 3 088,00| 2 816,20| 155| частичный | 918| 656| 0,00| 215| 45| 297,29| 1 500,00| 12.2012 || |д.4 | | | | | | | | | | | 025,00| 740,00| | 384,00| 901,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|150 |г. Наволоки, ул. | 1991 | |Панельные | 5 | 4 | 3 396,30| 3 113,10| 2 576,30| 161| частичный | 898| 642| 0,00| 210| 44| 288,47| 1 500,00| 12.2012 || |Октябрьская, д.2 | | | | | | | | | | | 025,00| 914,00| | 210,00| 901,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|151 |г. Наволоки, ул. | 1991 | |Панельные | 5 | 4 | 3 122,90| 3 046,90| 2 640,30| 164| частичный | 303| 217| 0,00| 71| 15| 99,73| 1 500,00| 12.2012 || |Октябрьская, д.2а | | | | | | | | | | | 865,00| 543,00| | 129,00| 193,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|152 |г. Наволоки, ул. | 1983 | |Панельные | 5 | 6 | 4 653,30| 4 543,30| 3 631,50| 214| частичный | 1 686| 1 207| 0,00| 394| 84| 371,20| 1 500,00| 12.2012 || |Октябрьская, д.6 | | | | | | | | | | | 467,00| 475,00| | 668,00| 324,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|153 |г. Наволоки, ул. Рабочий | 1952 | |Каменные, | 2 | 2 | 839,90| 807,80| 536,70| 33| частичный | 421| 301| 0,00| 98| 21| 522,18| 1 500,00| 12.2012 || |поселок, д.4 | | |кирпичные | | | | | | | | 817,00| 987,00| | 739,00| 091,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|154 |г. Наволоки, ул. Рабочий | 1952 | |Каменные, | 2 | 2 | 860,50| 828,90| 577,50| 39| частичный | 421| 301| 0,00| 98| 21| 508,89| 1 500,00| 12.2012 || |поселок, д.5 | | |кирпичные | | | | | | | | 817,00| 987,00| | 739,00| 091,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|155 |г. Наволоки, ул. Рабочий | 1977 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 501,50| 3 452,20| 3 150,10| 152| частичный | 1 047| 750| 0,00| 245| 52| 303,52| 1 500,00| 12.2012 || |поселок, д.7 | | |кирпичные | | | | | | | | 805,00| 145,00| | 270,00| 390,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|156 |г. Наволоки, ул. | 1951 | |Каменные, | 2 | 1 | 387,90| 364,00| 172,40| 18| частичный | 337| 241| 0,00| 78| 16| 926,57| 1 500,00| 12.2012 || |Энгельса, д.19 | | |кирпичные | | | | | | | | 272,00| 459,00| | 949,00| 864,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|157 |г. Наволоки, ул. | 1971 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 396,10| 3 338,50| 3 013,30| 134| частичный | 1 193| 854| 0,00| 279| 59| 357,41| 1 500,00| 12.2012 || |Юбилейная, д.10 | | |кирпичные | | | | | | | | 208,00| 242,00| | 306,00| 660,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|158 |г. Наволоки, ул. | 1973 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 416,80| 3 360,60| 2 949,60| 151| частичный | 1 233| 883| 0,00| 288| 61| 367,10| 1 500,00| 12.2012 || |Юбилейная, д.12 | | |кирпичные | | | | | | | | 667,00| 307,00| | 677,00| 683,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|159 |г. Наволоки, ул. | 1979 | |Каменные, | 2 | 2 | 847,20| 816,00| 491,73| 31| частичный | 402| 287| 0,00| 94| 20| 492,75| 1 500,00| 12.2012 || |Юбилейная, д.16 | | |кирпичные | | | | | | | | 082,00| 859,00| | 119,00| 104,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|160 |с. Октябрьский, ул. | 1965 | |Каменные, | 2 | 2 | 506,60| 476,00| 410,80| 21| частичный | 388| 277| 0,00| 90| 19| 815,34| 1 500,00| 12.2012 || |Заречная, д.31 | | |кирпичные | | | | | | | | 100,00| 849,00| | 846,00| 405,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 49 697,99| 48 124,40| 40 646,67| 2 250| X | 14 994| 10 735| 0,00| 3 510| 749| 311,59| 1 500,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 874,00| 130,00| | 000,00| 744,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Новогоркинское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|161 |с. Новые Горки, ул. | 1960 | |Каменные, | 2 | 2 | 914,20| 852,50| 852,50| 26| частичный | 806| 577| 0,00| 188| 40| 946,35| 2 000,00| 12.2012 || |Подгорная, д.5 | | |кирпичные | | | | | | | | 766,00| 580,00| | 848,00| 338,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|162 |с. Новые Горки, ул. | 1960 | |Каменные, | 2 | 2 | 433,40| 406,70| 406,70| 13| частичный | 418| 299| 0,00| 97| 20| 1 028,61| 2 000,00| 12.2012 || |Подгорная, д.7 | | |кирпичные | | | | | | | | 335,00| 494,00| | 924,00| 917,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|163 |с. Новые Горки, ул. | 1960 | |Каменные, | 2 | 2 | 425,40| 398,70| 343,40| 15| частичный | 414| 296| 0,00| 97| 20| 1 039,45| 2 000,00| 12.2012 || |Подгорная, д.9 | | |кирпичные | | | | | | | | 429,00| 698,00| | 010,00| 721,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|164 |с. Новые Горки, ул. | 1955 | |Каменные, | 2 | 1 | 607,80| 580,40| 191,00| 22| частичный | 604| 432| 0,00| 141| 30| 1 041,65| 2 000,00| 12.2012 || |Фабричная, д.2 а | | |кирпичные | | | | | | | | 574,00| 827,00| | 518,00| 229,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 2 380,80| 2 238,30| 1 793,60| 76| X | 2 244| 1 606| 0,00| 525| 112| 1 002,59| 2 000,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 104,00| 599,00| | 300,00| 205,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Новоталицкое сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|165 |д. Залесье, д.1 | 1972 | |Каменные, | 2 | 2 | 653,00| 629,60| 437,20| 36| частичный | 780| 558| 0,00| 182| 39| 1 238,88| 1 500,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 417,60| | 582,40| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|166 |с. Михалево, д.19 | 1979 | |Панельные | 5 | 6 | 4 609,20| 4 413,20| 4 035,80| 205| частичный | 580| 415| 0,00| 135| 29| 131,42| 1 500,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 000,00| 233,60| | 766,40| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|167 |с. Михалево, д.20 | 1984 | |Панельные | 3 | 4 | 3 097,80| 1 835,70| 1 544,10| 105| частичный | 2 190| 1 567| 0,00| 512| 109| 1 193,01| 1 500,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 000,00| 864,80| | 635,20| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|168 |с. Михалево, д.22 | 1987 | |Панельные | 3 | 4 | 2 533,00| 1 824,60| 1 335,00| 93| частичный | 1 100| 787| 0,00| 257| 55| 602,87| 1 500,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 000,00| 512,00| | 488,00| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|169 |с. Ново-Талицы, ул. | 1983 | |Панельные | 2 | 2 | 602,00| 577,80| 577,80| 27| частичный | 862| 617| 0,00| 201| 43| 1 492,65| 1 500,00| 12.2012 || |Садовая, д.1 | | | | | | | | | | | 455,00| 448,53| | 883,37| 123,10| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|170 |с. Ново-Талицы, ул. | 1978 | |Панельные | 2 | 2 | 681,20| 602,30| 490,70| 24| частичный | 580| 415| 0,00| 135| 29| 964,74| 1 500,00| 12.2012 || |Совхозная, д.2 | | | | | | | | | | | 000,00| 233,80| | 766,20| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|171 |с. Ново-Талицы, ул. | 1978 | |Панельные | 2 | 2 | 671,70| 591,50| 501,30| 32| частичный | 580| 415| 0,00| 135| 29| 980,39| 1 500,00| 12.2012 || |Совхозная, д.4 | | | | | | | | | | | 000,00| 233,60| | 766,40| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|172 |с. Ново-Талицы, ул. | 1980 | |Панельные | 2 | 3 | 957,50| 932,20| 672,80| 67| частичный | 849| 607| 0,00| 198| 42| 910,94| 1 500,00| 12.2012 || |Школьная, д.1 | | | | | | | | | | | 180,00| 944,95| | 776,05| 459,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|173 |с. Ново-Талицы, ул. | 1986 | |Панельные | 5 | 6 | 3 952,10| 3 868,50| 2 372,40| 238| частичный | 1 100| 787| 0,00| 257| 55| 284,35| 1 500,00| 12.2012 || |Школьная, д.12 | | | | | | | | | | | 000,00| 512,00| | 488,00| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|174 |с. Ново-Талицы, ул. | 1985 | |Панельные | 5 | 4 | 3 733,40| 3 027,50| 2 107,80| 183| частичный | 899| 643| 0,00| 210| 44| 297,02| 1 500,00| 12.2012 || |Школьная, д.2 | | | | | | | | | | | 228,00| 775,31| | 491,29| 961,40| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 21 490,90| 18 302,90| 14 074,90| 1 010| X | 9 520| 6 816| 0,00| 2 228| 476| 520,21| 1 500,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 863,00| 176,19| | 643,31| 043,50| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Новоусадебское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|175 |с. Новая Усадьба, ул. Зои| 1959 | |Каменные, | 2 | 1 | 491,90| 449,90| 449,90| 14| частичный | 500| 358| | 117| 25| 1 113,39| 1 113,40| 12.2012 || |Космодемьянской, д.3 | | |кирпичные | | | | | | | | 912,00| 613,00| | 254,00| 045,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 491,90| 449,90| 449,90| 14| X | 500| 358| 0,00| 117| 25| 1 113,39| 1 113,40| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 912,00| 613,00| | 254,00| 045,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Озерновское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|176 |с. Бибирево, ул. Садовая,| 1972 | |Каменные, | 2 | 2 | 540,80| 496,60| 323,60| 31| частичный | 210| 150| 0,00| 49| 10| 422,88| 1 000,00| 12.2012 || |д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 343,30| | 156,70| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|177 |с. Бибирево, ул. | 1977 | |Каменные, | 4 | 4 | 3 562,50| 2 572,60| 1 926,50| 115| частичный | 405| 289| 0,00| 94| 20| 157,43| 1 000,00| 12.2012 || |Центральная, д.20 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 947,70| | 802,30| 250,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|178 |с. Озерный, ул. Дорожная,| 1972 | |Каменные, | 2 | 3 | 945,90| 901,60| 856,00| 31| частичный | 700| 501| 0,00| 163| 35| 776,40| 1 000,00| 12.2012 || |д.9 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 144,00| | 856,00| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|179 |с. Озерный, ул. Садовая, | 1978 | |Каменные, | 2 | 3 | 881,20| 845,60| 752,40| 30| частичный | 840| 601| 0,00| 196| 42| 993,38| 1 000,00| 12.2012 || |д.66/1 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 373,00| | 627,00| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 5 930,40| 4 816,40| 3 858,50| 207| X | 2 155| 1 542| 0,00| 504| 107| 447,43| 1 000,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 000,00| 808,00| | 442,00| 750,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Палехское городское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|180 |п. Палех, пер. Базарный, | 1935 | |Деревянные| 2 | 1 | 220,20| 153,20| 153,20| 11| частичный | 415| 297| 0,00| 97| 20| 2 714,67| 2 800,00| 12.2012 || |д.8 | | | | | | | | | | | 887,00| 742,00| | 351,00| 794,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|181 |п. Палех, ул. Баканова, | 1961 | |Каменные, | 2 | 1 | 367,70| 264,90| 264,90| 10| частичный | 431| 308| 0,00| 100| 21| 1 627,80| 2 800,00| 12.2012 || |д.21 | | |кирпичные | | | | | | | | 203,00| 707,00| | 936,00| 560,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|182 |п. Палех, ул. Зиновьева, | 1970 | |Каменные, | 2 | 2 | 851,40| 551,90| 480,20| 53| частичный | 994| 711| 0,00| 232| 49| 1 801,25| 2 800,00| 12.2012 || |д.24 | | |кирпичные | | | | | | | | 108,00| 702,00| | 701,00| 705,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|183 |п. Палех, ул. Зиновьева, | 1965 | |Каменные, | 2 | 2 | 726,60| 465,50| 465,50| 30| частичный | 824| 590| 0,00| 192| 41| 1 770,99| 2 800,00| 12.2012 || |д.38 | | |кирпичные | | | | | | | | 398,00| 203,00| | 975,00| 220,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|184 |п. Палех, ул. Зиновьева, | 1965 | |Каменные, | 2 | 2 | 731,30| 427,60| 345,40| 32| частичный | 797| 570| 0,00| 186| 39| 1 864,74| 2 800,00| 12.2012 || |д.40 | | |кирпичные | | | | | | | | 361,00| 847,00| | 646,00| 868,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|185 |п. Палех, ул. Зубковых, | 1972 | |Каменные, | 3 | 3 | 1 536,60| 993,20| 904,00| 56| частичный | 906| 649| 0,00| 212| 45| 912,96| 2 800,00| 12.2012 || |д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 750,00| 160,00| | 252,00| 338,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|186 |п. Палех, ул. Котухиных, | 1972 | |Каменные, | 2 | 2 | 585,30| 562,10| 457,20| 20| частичный | 562| 403| 0,00| 131| 28| 1 001,50| 2 800,00| 12.2012 || |д.3 | | |кирпичные | | | | | | | | 944,00| 023,00| | 774,00| 147,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|187 |п. Палех, ул. Мира, д.3 | 1978 | |Каменные, | 2 | 2 | 727,00| 438,30| 267,90| 24| частичный | 871| 624| 0,00| 204| 43| 1 989,09| 2 800,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 817,00| 151,00| | 075,00| 591,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|188 |п. Палех, ул. Новая, д.17| 1978 | |Каменные, | 2 | 2 | 724,60| 474,20| 393,30| 28| частичный | 671| 480| 0,00| 157| 33| 1 416,34| 2 800,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 630,00| 833,00| | 215,00| 582,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|189 |п. Палех, ул. Садовая | 1982 | |Каменные, | 2 | 2 | 859,40| 498,80| 458,60| 34| частичный | 661| 473| 0,00| 154| 33| 1 325,79| 2 800,00| 12.2012 || |1-я, д.14 | | |кирпичные | | | | | | | | 304,00| 441,00| | 798,00| 065,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 7 330,10| 4 829,70| 4 190,20| 298| X | 7 137| 5 109| 0,00| 1 670| 356| 1 477,81| 2 800,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 402,00| 809,00| | 723,00| 870,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Парское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|190 |д. Малышево, ул. | 1984 | |Панельные | 2 | 2 | 748,00| 601,10| 279,30| 38| частичный | 314| 225| 0,00| 73| 15| 522,85| 2 200,00| 12.2012 || |Центральная, д.3 | | | | | | | | | | | 283,00| 001,00| | 568,00| 714,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|191 |д. Малышево, ул. | 1987 | |Панельные | 2 | 2 | 747,40| 608,90| 452,90| 27| частичный | 314| 225| 0,00| 73| 15| 516,15| 2 200,00| 12.2012 || |Центральная, д.8 | | | | | | | | | | | 283,00| 001,00| | 568,00| 714,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|192 |с. Парское, ул. | 1977 | |Панельные | 2 | 2 | 675,00| 599,00| 544,30| 18| частичный | 329| 235| 0,00| 77| 16| 549,40| 2 200,00| 12.2012 || |Молодежная, д.1 | | | | | | | | | | | 088,00| 601,00| | 033,00| 454,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|193 |с. Сосновец, ул. Поселок | 1979 | |Панельные | 4 | 1 | 768,60| 708,89| 619,95| 29| частичный | 1 121| 803| 0,00| 262| 56| 1 582,36| 2 200,00| 12.2012 || |Новый, д.13 | | | | | | | | | | | 717,00| 060,00| | 571,00| 086,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|194 |с. Сосновец, ул. Поселок | 1979 | |Панельные | 4 | 1 | 768,60| 748,92| 560,94| 36| частичный | 320| 229| 0,00| 74| 16| 427,35| 2 200,00| 12.2012 || |Новый, д.14 | | | | | | | | | | | 048,00| 129,00| | 917,00| 002,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 3 707,60| 3 266,81| 2 457,39| 148| X | 2 399| 1 717| 0,00| 561| 119| 734,48| 2 200,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 419,00| 792,00| | 657,00| 970,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Пестяковское городское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|195 |п. Пестяки, ул. Гагарина,| 1966 | |Каменные, | 2 | 2 | 459,00| 429,00| 429,00| 23| частичный | 129| 92| 0,00| 30| 6 484,00| 302,27| 760,04| 12.2012 || |д.43 | | |кирпичные | | | | | | | | 673,00| 835,00| | 354,00| | | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|196 |п. Пестяки, ул. Калинина,| 1988 | |Каменные, | 2 | 3 | 872,30| 828,20| 828,20| 37| частичный | 629| 450| 0,00| 147| 31| 760,04| 760,04| 12.2012 || |д.3 | | |кирпичные | | | | | | | | 466,00| 647,00| | 346,00| 473,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|197 |п. Пестяки, ул. Ленина, | 1967 | |Каменные, | 2 | 2 | 778,60| 747,50| 747,50| 27| частичный | 158| 113| 0,00| 37| 7 931,00| 212,19| 760,04| 12.2012 || |д.9 | | |кирпичные | | | | | | | | 614,00| 555,00| | 128,00| | | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|198 |п. Пестяки, ул. Мира, | 1984 | |Каменные, | 3 | 3 | 1 530,60| 1 489,80| 1 489,80| 53| частичный | 461| 330| 0,00| 108| 23| 309,93| 760,04| 12.2012 || |д.13 | | |кирпичные | | | | | | | | 728,00| 561,00| | 081,00| 086,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|199 |п. Пестяки, ул. | 1982 | |Каменные, | 2 | 2 | 853,30| 782,90| 717,30| 35| частичный | 521| 373| 0,00| 122| 26| 666,21| 760,04| 12.2012 || |Октябрьская, д.16 | | |кирпичные | | | | | | | | 578,00| 408,00| | 091,00| 079,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 4 493,80| 4 277,40| 4 211,80| 175| X | 1 901| 1 361| 0,00| 445| 95| 444,44| 760,04| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 059,00| 006,00| | 000,00| 053,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Писцовское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|200 |с. Писцово, ул. | 1978 | |Каменные, | 2 | 2 | 775,30| 744,30| 744,30| 30| частичный | 1 281| 917| 0,00| 300| 64| 1 721,90| 1 721,90| 09.2012 || |Комсомольская, д.41 | | |кирпичные | | | | | | | | 613,00| 532,00| | 000,00| 081,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 775,30| 744,30| 744,30| 30| X | 1 281| 917| 0,00| 300| 64| 1 721,90| 1 721,90| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 613,00| 532,00| | 000,00| 081,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Подвязновское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|201 |с. Железнодорожный, ул. | 1955 | |Каменные, | 2 | 1 | 524,70| 502,80| 249,60| 23| частичный | 630| 451| 0,00| 147| 31| 1 252,98| 1 300,00| 12.2012 || |Садовая, д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 029,60| | 470,40| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|202 |с. Железнодорожный, ул. | 1953 | |Каменные, | 2 | 1 | 764,90| 754,60| 21,40| 35| частичный | 680| 486| 0,00| 159| 34| 901,14| 1 300,00| 12.2012 || |Садовая, д.3 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 825,60| | 174,40| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|203 |с. Железнодорожный, ул. | 1955 | |Каменные, | 2 | 1 | 532,50| 510,40| 310,60| 24| частичный | 630| 451| 0,00| 147| 31| 1 234,33| 1 300,00| 12.2012 || |Садовая, д.5а | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 029,60| | 470,40| 500,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|204 |с. Подвязновский, д.15 | 1985 | |Панельные | 5 | 4 | 3 753,60| 3 015,00| 1 582,40| 204| частичный | 1 080| 773| 0,00| 252| 54| 358,21| 1 300,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 000,00| 193,60| | 806,40| 000,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|205 |с. Подвязновский, д.5 | 1976 | |Каменные, | 2 | 9 | 944,80| 904,80| 596,90| 57| частичный | 614| 439| 0,00| 143| 30| 678,89| 1 300,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 257,00| 758,87| | 785,28| 712,85| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|206 |с. Подвязновский, д.7 | 1975 | |Панельные | 5 | 4 | 3 158,30| 3 103,50| 2 122,20| 181| частичный | 789| 565| 0,00| 184| 39| 254,50| 1 300,00| 12.2012 || | | | | | | | | | | | | 850,61| 469,84| | 888,23| 492,54| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 9 678,80| 8 791,10| 4 883,10| 524| X | 4 424| 3 167| 0,00| 1 035| 221| 503,25| 1 300,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 107,61| 307,11| | 595,11| 205,39| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Подозерское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|207 |с. Подозерский, ул. | 1966 | |Каменные, | 2 | 2 | 744,50| 715,40| 715,40| 16| частичный | 768| 550| | 180| 38| 1 074,88| 1 075,00| 09.2012 || |Ленина, д.23 | | |кирпичные | | | | | | | | 968,00| 519,00| | 000,00| 449,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 744,50| 715,40| 715,40| 16| X | 768| 550| 0,00| 180| 38| 1 074,88| 1 075,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 968,00| 519,00| | 000,00| 449,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Приволжское городское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|208 |г. Приволжск, ул. Дружбы,| 1975 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 376,40| 3 104,50| 2 783,60| 138| частичный | 3 468| 2 482| 0,00| 811| 173| 1 117,16| 3 487,00| 12.2012 || |д.7, литера А | | |кирпичные | | | | | | | | 228,00| 974,00| | 843,00| 411,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|209 |г. Приволжск, ул. | 1983 | |Панельные | 9 | 4 | 9 933,00| 7 607,30| 5 428,30| 296| частичный | 3 852| 2 758| 0,00| 901| 192| 506,46| 3 487,00| 12.2012 || |Революционная, д.108, | | | | | | | | | | | 780,00| 282,00| | 859,00| 639,00| | | || |литера А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|210 |г. Приволжск, ул. | 1960 |2011 |Каменные, | 3 | 2 | 1 045,00| 993,70| 595,10| 33| частичный | 1 095| 784| 0,00| 256| 54| 1 102,67| 3 487,00| 12.2012 || |Революционная, д.36, | | |кирпичные | | | | | | | | 725,00| 452,00| | 487,00| 786,00| | | || |литера А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|211 |г. Приволжск, ул. Ст. | 1989 | |Панельные | 5 | 5 | 6 116,60| 5 470,90| 5 105,30| 199| частичный | 5 814| 4 163| 0,00| 1 361| 290| 1 062,88| 3 487,00| 12.2012 || |Проезд, д.4 | | | | | | | | | | | 914,00| 013,00| | 155,00| 746,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|212 |г. Приволжск, ул. Фрунзе,| 1967 | |Каменные, | 5 | 4 | 4 252,20| 3 253,40| 2 988,50| 154| частичный | 3 604| 2 580| 0,00| 843| 180| 1 107,81| 3 487,00| 12.2012 || |д.29, литера А | | |кирпичные | | | | | | | | 136,00| 273,00| | 656,00| 207,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 24 723,20| 20 429,80| 16 900,80| 820| X | 17 835| 12 768| 0,00| 4 175| 891| 873,03| 3 487,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 783,00| 994,00| | 000,00| 789,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Родниковское городское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|213 |г. Родники, мкр. 60 лет | 1976 | |Каменные, | 5 | 2 | 4 811,70| 3 142,00| 2 869,00| 160| частичный | 898| 643| 0,00| 210| 44| 285,87| 3 200,00| 12.2012 || |Октября, д.10 | | |кирпичные | | | | | | | | 200,00| 039,00| | 251,00| 910,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|214 |г. Родники, мкр. | 1970 | |Каменные, | 5 | 4 | 4 401,00| 3 142,40| 2 907,00| 143| частичный | 700| 501| 0,00| 164| 35| 222,96| 3 200,00| 12.2012 || |Гагарина, д.17 | | |кирпичные | | | | | | | | 634,00| 598,00| | 004,00| 032,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|215 |г. Родники, мкр. | 1969 | |Панельные | 5 | 4 | 3 822,00| 3 543,10| 3 261,80| 152| частичный | 786| 562| 0,00| 184| 39| 221,89| 3 200,00| 12.2012 || |Гагарина, д.21 | | | | | | | | | | | 161,00| 828,00| | 025,00| 308,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|216 |г. Родники, мкр. | 1968 | |Каменные, | 5 | 4 | 4 463,00| 3 173,00| 2 290,10| 109| частичный | 1 891| 1 354| 0,00| 442| 94| 596,17| 3 200,00| 12.2012 || |Гагарина, д.9 | | |кирпичные | | | | | | | | 657,00| 275,00| | 799,00| 583,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|217 |г. Родники, ул. Кирова, | 1956 | |Каменные, | 2 | 2 | 972,00| 828,29| 696,57| 33| частичный | 739| 529| 0,00| 173| 36| 892,36| 3 200,00| 12.2012 || |д.13 | | |кирпичные | | | | | | | | 137,00| 163,00| | 017,00| 957,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|218 |г. Родники, ул. | 1982 | |Панельные | 5 | 4 | 3 780,00| 3 061,30| 2 886,50| 142| частичный | 608| 435| 0,00| 142| 30| 198,66| 3 200,00| 12.2012 || |М.Ульяновой, д.4 | | | | | | | | | | | 172,00| 402,00| | 361,00| 409,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|219 |г. Родники, ул. | 1972 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 206,50| 3 146,50| 2 946,80| 122| частичный | 813| 582| 0,00| 190| 40| 258,49| 3 200,00| 12.2012 || |Маяковского, д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 349,00| 293,00| | 389,00| 667,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|220 |г. Родники, ул. Народная,| 1931 | |Каменные, | 4 | 6 | 5 531,30| 4 022,40| 2 567,80| 97| частичный | 1 474| 1 055| 0,00| 345| 73| 366,58| 3 200,00| 12.2012 || |д.9 | | |кирпичные | | | | | | | | 523,00| 641,00| | 156,00| 726,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|221 |г. Родники, ул. Рябикова,| 1955 | |Каменные, | 2 | 2 | 698,20| 627,00| 472,60| 19| частичный | 1 043| 747| 0,00| 244| 52| 1 664,80| 3 200,00| 12.2012 || |д.3 | | |кирпичные | | | | | | | | 832,00| 300,00| | 340,00| 192,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|222 |г. Родники, ул. Рябикова,| 1957 | |Каменные, | 2 | 2 | 1 048,00| 720,80| 458,20| 22| частичный | 882| 632| 0,00| 206| 44| 1 224,98| 3 200,00| 12.2012 || |д.6 | | |кирпичные | | | | | | | | 968,00| 135,00| | 685,00| 148,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|223 |г. Родники, ул. Щорса, | 1965 | |Каменные, | 2 | 1 | 510,60| 355,60| 355,60| 16| частичный | 502| 359| 0,00| 117| 25| 1 412,85| 3 200,00| 12.2012 || |д.14а | | |кирпичные | | | | | | | | 410,00| 685,00| | 604,00| 121,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 33 244,30| 25 762,39| 21 711,97| 1 015| X | 10 341| 7 403| 0,00| 2 420| 517| 401,40| 3 200,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 043,00| 359,00| | 631,00| 053,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Сабиновское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|224 |д. Сабиново, ул. Новая, | 1983 | |Панельные | 2 | 2 | 616,60| 584,90| 301,60| 27| частичный | 553| 396| 0,00| 129| 27| 945,88| 1 500,00| 12.2012 || |д.5 | | | | | | | | | | | 245,00| 079,00| | 504,00| 662,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|225 |д. Сабиново, ул. Новая, | 1983 | |Панельные | 2 | 2 | 611,30| 579,60| 260,90| 40| частичный | 553| 396| 0,00| 129| 27| 955,21| 1 500,00| 12.2012 || |д.6 | | | | | | | | | | | 641,00| 362,00| | 597,00| 682,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 1 227,90| 1 164,50| 562,50| 67| X | 1 106| 792| 0,00| 259| 55| 950,52| 1 500,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 886,00| 441,00| | 101,00| 344,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Тимошихское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|226 |д. Железнодорожная | 1963 | |Каменные, | 2 | 1 | 345,50| 319,20| 160,60| 22| частичный | 447| 320| 0,00| 104| 22| 1 400,38| 1 500,00| 12.2012 || |станции Ермолино, ул. | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| 016,24| | 633,76| 350,00| | | || |Новая, д.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 345,50| 319,20| 160,60| 22| X | 447| 320| 0,00| 104| 22| 1 400,38| 1 500,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 000,00| 016,24| | 633,76| 350,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Филисовское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|227 |с. Пригородное, проезд | 1966 | |Каменные, | 2 | 2 | 586,20| 389,10| 389,10| 13| частичный | 325| 232| 0,00| 76| 16| 836,30| 1 600,00| 12.2012 || |Вичугский, д.14 | | |кирпичные | | | | | | | | 403,00| 963,00| | 170,00| 270,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|228 |с. Пригородное, проезд | 1972 | |Каменные, | 2 | 2 | 1 028,00| 729,80| 688,40| 36| частичный | 798| 571| 0,00| 186| 39| 1 094,39| 1 600,00| 12.2012 || |Вичугский, д.16 | | |кирпичные | | | | | | | | 688,00| 796,00| | 957,00| 935,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|229 |с. Пригородное, проезд | 1974 | |Каменные, | 2 | 2 | 1 027,80| 733,20| 733,20| 32| частичный | 612| 438| 0,00| 143| 30| 835,60| 1 600,00| 12.2012 || |Вичугский, д.17 | | |кирпичные | | | | | | | | 665,00| 619,00| | 413,00| 633,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|230 |с. Пригородное, проезд | 1981 | |Каменные, | 2 | 2 | 1 074,20| 652,60| 652,60| 34| частичный | 713| 511| 0,00| 167| 35| 1 094,06| 1 600,00| 12.2012 || |Вичугский, д.22 | | |кирпичные | | | | | | | | 984,00| 156,00| | 129,00| 699,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|231 |с. Пригородное, проезд | 1960 | |Каменные, | 2 | 2 | 295,10| 206,00| 206,00| 6| частичный | 260| 186| 0,00| 60| 13| 1 262,17| 1 600,00| 12.2012 || |Вичугский, д.4 | | |кирпичные | | | | | | | | 008,00| 144,00| | 863,00| 001,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|232 |с. Филисово, ул. | 1983 | |Панельные | 2 | 2 | 745,00| 605,60| 359,80| 36| частичный | 294| 210| 0,00| 68| 14| 486,00| 1 600,00| 12.2012 || |Центральная, д.6 | | | | | | | | | | | 321,00| 710,00| | 895,00| 716,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 4 756,30| 3 316,30| 3 029,10| 157| X | 3 005| 2 151| 0,00| 703| 150| 906,15| 1 600,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 069,00| 388,00| | 427,00| 254,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Хозниковское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|233 |д. Паршнево, д.4 | 1980 | |Каменные, | 3 | 2 | 1 215,80| 1 121,20| 741,40| 37| частичный | 803| 574| 0,00| 188| 40| 716,33| 2 000,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 144,00| 987,00| | 000,00| 157,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 1 215,80| 1 121,20| 741,40| 37| X | 803| 574| 0,00| 188| 40| 716,33| 2 000,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 144,00| 987,00| | 000,00| 157,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Чернореченское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|234 |с. Чернореченский, ул. | 1999 | |Панельные | 4 | 1 | 3 491,70| 2 644,30| 1 998,80| 141| частичный | 1 486| 1 064| 0,00| 348| 74| 562,34| 700,00| 12.2012 || |Ленина, д.1а | | | | | | | | | | | 989,00| 565,36| | 074,19| 349,45| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|235 |с. Чернореченский, ул. | 1967 | |Панельные | 4 | 3 | 2 121,10| 2 090,40| 1 718,20| 103| частичный | 1 066| 763| 0,00| 249| 53| 510,33| 700,00| 12.2012 || |Ленина, д.2 | | | | | | | | | | | 790,00| 736,30| | 714,20| 339,50| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|236 |с. Чернореченский, ул. | 1986 | |Панельные | 2 | 2 | 1 029,60| 663,90| 493,00| 28| частичный | 426| 305| 0,00| 99| 21| 643,14| 700,00| 12.2012 || |Ленина, д.6 | | | | | | | | | | | 980,00| 683,52| | 947,48| 349,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 6 642,40| 5 398,60| 4 210,00| 272| X | 2 980| 2 133| 0,00| 697| 149| 552,14| 700,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 759,00| 985,18| | 735,87| 037,95| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Чернцкое сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|237 |с. Чернцы, ул. Школьная, | 1979 | |Панельные | 2 | 2 | 654,70| 608,90| 599,90| 41| частичный | 744| 532| 0,00| 174| 37| 1 222,48| 1 500,00| 12.2012 || |д.26 | | | | | | | | | | | 366,00| 906,00| | 241,00| 219,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|238 |с. Чернцы, ул. Школьная, | 1979 | |Панельные | 2 | 2 | 654,20| 604,80| 595,80| 30| частичный | 750| 537| 0,00| 175| 37| 1 241,48| 1 500,00| 12.2012 || |д.28 | | | | | | | | | | | 846,00| 546,00| | 758,00| 542,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 1 308,90| 1 213,70| 1 195,70| 71| X | 1 495| 1 070| 0,00| 349| 74| 1 231,95| 1 500,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 212,00| 452,00| | 999,00| 761,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Шилыковское сельское поселение |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|239 |с. Шилыково, д.1 | 1966 | |Каменные, | 2 | 1 | 343,40| 325,60| 325,60| 14| частичный | 337| 241| 0,00| 78| 16| 1 035,37| 1 500,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 118,00| 349,00| | 913,00| 856,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|240 |с. Шилыково, д.3 | 1968 | |Каменные, | 2 | 2 | 759,80| 730,80| 730,80| 27| частичный | 710| 508| 0,00| 166| 35| 971,92| 1 500,00| 12.2012 || | | | |кирпичные | | | | | | | | 281,00| 504,00| | 263,00| 514,00| | | |+----+-------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 1 103,20| 1 056,40| 1 056,40| 41| X | 1 047| 749| 0,00| 245| 52| 991,48| 1 500,00| X ||образованию: | | | | | | | | | | | 399,00| 853,00| | 176,00| 370,00| | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+|Итого по субъекту: | X | X | X | X | X | 455 863,30| 389 136,92| 303 690,65| 17 218| X | 245 355| 175| 0,00| 57 432| 12 267| 630,51| 9 099,00| X || | | | | | | | | | | | 712,23| 655| | 865,63| 787,85| | | || | | | | | | | | | | | | 058,75| | | | | | |+------------------------------+-----------------+-----+----------+----------+----------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+----------------+----------+-------+-------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------+ (В редакции Постановления Правительства Ивановской областиот 26.12.2012 г. N 568-п) Приложение 2 к Программе Планируемые показатели выполнения адресной программыпо проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год по первой заявке Ивановской области+------+------------------+---------------+-----------------+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+| № | Наименование | Общая площадь | Количество | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта || п/п | муниципального | многоквартир- | жителей, | | || | образования | ных домов, | зарегистри- | | || | | всего | рованных в | | || | | | многоквартир- | | || | | | ных домах | | || | | | на дату | | || | | | утверждения | | || | | | Программы | | |+------+------------------+---------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+| | | | | I квартал | II | III | IV | всего | I квартал | II | III | IV квартал | всего || | | | | | квартал | квартал | квартал | | | квартал | квартал | | |+------+------------------+---------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+| | | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |+------+------------------+---------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |+------+------------------+---------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+| | Итого по | 455 863,30 | 17 218 | 0 | 0 | 2 | 238 | 240 | 0,00 | 0,00 | 2 050 | 243 305 | 245 355 || | Программе | | | | | | | | | | 581,00 | 131,23 | 712,23 |+------+------------------+---------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+| 1 | Балахонковское | 1 138,60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 || | сельское | | | | | | | | | | | | || | поселение | | | | | | | | | | | | |+------+------------------+---------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+| 2 | Беляницкое | 723,60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 || | сельское | | | | | | | | | | | | || | поселение | | | | | | | | | | | | |+------+------------------+---------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+| 3 | Богородское | 7 483,90 | 297 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 803 | 5 803 || | сельское | | | | | | | | | | | 294,00 | 294,00 || | поселение | | | | | | | | | | | | |+------+------------------+---------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+| 4 | Воскресенское | 901,40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 209,00 | 961 209,00 || | сельское | | | | | | | | | | | | || | поселение | | | | | | | | | | | | |+------+------------------+---------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+| 5 | Городской округ | 12 729,30 | 423 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 437 | 19 437 || | Вичуга | | | | | | | | | | | 799,00 | 799,00 |+------+------------------+---------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+------------+--------------+--------------+| 6 | Городской округ | 194 598,61 | 7 113 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 216 | 66 216 || | Иваново | | | | | | | | | | | 678,00 | 678,00 |+------+------------------+---------------+