Постановление Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-п
О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 18.10.2010 № 367-п «Об утверждении адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2010 № 424-п г. Иваново О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 18.10.2010 № 367-п «Об утверждении адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,постановлением администрации городского округа Вичуга от 16.11.2010 №1175 «О внесении изменений в постановление администрации г. ВичугаИвановской области от 07.07.2010 № 674 «Об утверждении «Адреснойпрограммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домовмуниципального образования городской округ Вичуга Ивановской области в2010 году», постановлением администрации города Иванова от 16.11.2010№ 2268 «О внесении изменений в постановление Администрации городаИванова от 03.09.2010 № 1717», постановлением администрации городскогоокруга Кохма от 16.11.2010 № 830 «О внесении изменения в приложение кпостановлению администрации городского округа Кохма от 13.07.2010№ 523 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведениекапитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Кохма в2010 году», постановлением администрации Ильинского городскогопоселения Ильинского муниципального района Ивановской области от15.11.2010 № 54-п «О внесении изменений в постановление АдминистрацииИльинского городского поселения Ильинского муниципального района от20.07.2010 № 28-п «Об утверждении адресной программы по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов в Ильинском городскомпоселении на 2010 год», постановлением главы администрации Плесскогогородского поселения от 13.11.2010 № 299 «О внесении изменений впостановление от 22.07.2010 № 228 об утверждении Адресной программы попроведению капитального ремонта многоквартирных домов Плесскогогородского поселения на 2010 год», постановлением администрацииПриволжского городского поселения от 12.11.2010 № 394-п «О внесенииизменений в постановление администрации Приволжского городскогопоселения «Об утверждении адресной программы по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании«Приволжское городское поселение» Приволжского муниципального районаИвановской области на 2010 год от 16.07.2010 № 200-п» ПравительствоИвановской области постановляет: Внести в постановление Правительства Ивановской области от18.10.2010 № 367-п «Об утверждении адресной программы Ивановскойобласти по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на2010 год» следующие изменения: 1. В наименовании постановления слова «на 2010 год» заменитьсловами «на 2010 - 2011 годы». 2. В тексте постановления слова «на 2010 год» заменить словами«на 2010 - 2011 годы». 3. В приложении к постановлению: 3.1. В наименовании приложения слова «на 2010 год» заменитьсловами «на 2010 - 2011 годы». 3.2. В наименовании Паспорта адресной программы Ивановскойобласти по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на2010 год слова «на 2010 год» заменить словами «на 2010 - 2011 годы». 3.3. В Паспорте внести следующие изменения: 3.3.1. В разделе «Наименование Программы» слова «на 2010 год»заменить словами «на 2010 - 2011 годы». 3.3.2. В разделе «Основные планируемые показатели Программы»число «159» заменить числом «127», число «307,875» заменить числом«320,204». 3.3.3. В разделе 4 «Принципы распределения средств финансовойподдержки между муниципальными образованиями и порядок распределениясредств Программы между ее участниками» внести следующие изменения: 3.3.3.1. В абзаце седьмом слова «в 2010 году» заменить словами «в2010 - 2011 годах». 3.3.3.2. В абзаце восьмом слова «на 2010 год» заменить словами«на 2010 - 2011 годы». 3.3.3.3. В абзаце девятом слова «в 2010 году» заменить словами «в2010 - 2011 годах». 3.3.3.4. В абзаце десятом слова «на 2010 год» заменить словами«на 2010 - 2011 годы». 3.3.3.5. В абзаце одиннадцатом слова «на 2010 год» заменитьсловами «на 2010 - 2011 годы». 3.3.3.6. В абзаце двенадцатом слова «на 2010 год» заменитьсловами на 2010 - 2011 годы». 3.3.4. В абзаце шестом раздела 7 «Критерии отбора муниципальныхобразований и многоквартирных домов, расположенных на территориимуниципальных образований, для включения в Программу» слова «на 2010год» заменить словами «на 2010 - 2011 годы». 3.3.5. Раздел 8 «Порядок привлечения товариществом собственниковжилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или инымспециализированным потребительским кооперативом либо выбраннойсобственниками помещений в многоквартирном доме управляющейорганизацией подрядных организаций для выполнения работ по проведениюкапитального ремонта многоквартирного дома с использованием средств,предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства» изложить в следующей редакции: «8. Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Настоящим разделом устанавливается порядок привлечения подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов. 1. Участники конкурсных процедур. 1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытогоконкурса (далее - конкурс) осуществляется товариществом собственниковжилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или инымспециализированным потребительским кооперативом либо выбраннойсобственниками помещений в многоквартирных домах управляющейорганизацией (далее – заказчик). 1.2. Заказчик осуществляет следующие функции: 1.2.1. Определяет во взаимодействии с уполномоченным органомместного самоуправления: 1.2.1.1. Предмет конкурса. 1.2.1.2. Срок проведения конкурса. 1.2.1.3. Организатора конкурса в случае, предусмотренномподпунктом 1.3 настоящего порядка. 1.2.2. Утверждает конкурсную документацию по проведению открытогоконкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов (далее – конкурснаядокументация). 1.2.3. Формирует и участвует в работе конкурсной комиссии попроведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций длявыполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее– конкурсная комиссия). 1.2.4. Совместно с организатором конкурса отвечает на вопросыучастников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию ипорядок проведения конкурса. 1.2.5. Заключает договор подряда с победителем конкурса. 1.3. Выполнение функций организатора конкурса осуществляетсясамим заказчиком во взаимодействии c уполномоченным органом местногосамоуправления. Для выполнения функций организатора конкурса заказчик вправепривлечь на основе гражданско-правового договора юридическое лицо(специализированную организацию), которое осуществляет функции,указанные в пункте 1.4 настоящего раздела. При этом созданиеконкурсной комиссии, определение начальной (максимальной) ценыдоговора подряда, определение предмета и существенных условий договораподряда, утверждение проекта договора подряда, конкурснойдокументации, определение условий проведения открытого конкурса и ихизменение, подписание договора подряда осуществляются заказчиком. 1.4. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 1.4.1. Разрабатывает конкурсную документацию на основанииутвержденной Правительством Ивановской области региональной адреснойпрограммы проведения капитального ремонта многоквартирных домов ирешений собраний собственников помещений в многоквартирных домах ипередает ее на утверждение заказчику. 1.4.2. В порядке, установленном пунктом 2 настоящего раздела,публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию. 1.4.3. Назначает представителя организатора конкурса повзаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место ипредоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты). 1.4.4. Через назначенного представителя организатора конкурсаотвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимостизаказчика. 1.4.5. Через назначенного представителя организатора конкурсаотвечает на письменные запросы участников конкурса в течение 2 рабочихдней со дня поступления такого письменного запроса. 1.4.6. При необходимости совместно с заказчиком вносит измененияв конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса. 1.4.7. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсныхзаявок. 1.4.8. Предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытияконвертов с заявками и участвует через своего представителя в этойпроцедуре. 1.4.9. Предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссиии участвует через своего представителя (представителей) в работеконкурсной комиссии. 1.4.10. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии,обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленномпунктом 2 настоящего порядка. 1.4.11. Оповещает в письменном виде победителя конкурса. 1.4.12. Организует получение, возврат и удержание обеспеченийконкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией). 1.4.13. Направляет информацию о результатах конкурса вуполномоченный орган местного самоуправления. 1.5. Подготовка конкурсной документации осуществляетсяорганизатором конкурса в соответствии с Типовой конкурснойдокументацией по проведению открытых конкурсов по привлечениюподрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов (приложение 10 к настоящей Программе). 1.6. Участниками конкурса могут быть юридические лица и (или)индивидуальные предприниматели, обладающие правом осуществлятьдеятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домови соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации. 2. Порядок опубликования информации о конкурсе. 2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведенииоткрытого конкурса по форме согласно приложению 6 к настоящейПрограмме, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсныхкомиссий) публикуется организатором конкурса на официальном сайтеуполномоченного органа местного самоуправления, на территории которогоосуществляет деятельность заказчик, и (или) на портале органовгосударственной власти Ивановской области, а также в местных печатныхсредствах массовой информации либо в официальном печатном изданииИвановской области. 2.2. Дополнительно информация о проведении конкурса должна бытьопубликована на сайте государственной корпорации – Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства по форме согласноприложению 7 к настоящей Программе. При этом информация о конкурседолжна содержать ссылку на интернет-сайт с официальной информацией оконкурсе. 2.3. По решению организатора конкурса информация о проведенииконкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовойинформации либо дополнительно распространяться претендентам научастие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки. 3. Порядок подачи и рассмотрения заявок. 3.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок научастие в конкурсе указываются в конкурсной документации. 3.2. В конкурсной документации может быть предусмотренанеобходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счеторганизатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной(начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки. 3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированныеорганизатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятсявместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении сограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленнойдокументации несет организатор конкурса. 3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией,которая создается и действует в порядке, установленном пунктом 4настоящего раздела. 3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится неменее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе.Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении опроведении конкурса. 3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документациюорганизатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, ноне более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносес указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов сзаявками. 3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытогоконкурса является публичной, на нее приглашаются представители всехучастников конкурса, подавших конкурсные заявки. 3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке ихрегистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждойвскрытой конкурсной заявке: 3.8.1. Наименование участника конкурса. 3.8.2. Должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа,подтверждающего его полномочия. 3.8.3. Наличие документа (или его копии), подтверждающегообеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией). 3.8.4. Предлагаемые участниками конкурса условия (цена договораподряда, срок выполнения работ, квалификация участника). 3.8.5. Другая информация на усмотрение организатора конкурса. 3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаютсяк рассмотрению. 3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатамрассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допускеучастника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом (приложение 8 кнастоящей Программе). 3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организаторконкурса в 2-дневный срок с момента подписания протокола вскрытиязаявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причинотказа. 3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе,подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравненияусловий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса.Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом(приложение 9 к настоящей Программе). 3.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен бытьсоставлен и опубликован в 5-дневный срок с даты вскрытия конвертов сзаявками. 3.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в10-дневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставлениязаявок. 3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договораили не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, тообеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотреноконкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этомслучае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке научастие в конкурсе которого присвоен второй номер. 3.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которогоприсвоен второй номер, уклонился от заключения договора или непредставил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечениеего заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случаепроводится повторный конкурс. 3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся вследующих случаях: 3.17.1. Если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступилони одной конкурсной заявки. 3.17.2. Если всем участникам отказано в допуске к участию вконкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок. 3.17.3. Если к конкурсу допущена только одна заявка на участие вконкурсе. 3.18. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка научастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договорзаключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 3рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такомуучастнику конкурса проект договора, который составляется путемвключения условий исполнения договора, предложенных таким участником взаявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый кконкурсной документации. В случае уклонения такого участника отзаключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявкипредусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользузаказчика и проводится повторный конкурс. 4. Положение о конкурсных комиссиях по проведению открытыхконкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов. 4.1. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов попривлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальномуремонту многоквартирных домов (далее – комиссии или конкурсныекомиссии) являются временными специально уполномоченными органами исоздаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее– конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принятьучастие в открытом конкурсе (далее – участники конкурса), а также дляопределения победителя конкурса. 4.2. Персональный состав членов конкурсной комиссии формируетсязаказчиком до опубликования на официальном сайте уполномоченногооргана местного самоуправления, на территории которого осуществляетдеятельность заказчик, и (или) на портале органов государственнойвласти Ивановской области, а также в местных печатных средствахмассовой информации либо в официальном печатном издании Ивановскойобласти извещения о проведении открытого конкурса из числапредставителей, кандидатуры которых утверждаются Департаментомжилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, уполномоченныморганом местного самоуправления и заказчиком. Число членов комиссиидолжно быть не менее чем 5 человек. 4.3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановскойобласти и уполномоченный орган местного самоуправления включают всостав комиссии представителей, обеспечивающих управлениерегиональными (муниципальными) программами по проведению капитальногоремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функциинадзора в области строительства. 4.4. Заказчик включает в состав комиссии представителя общегособрания собственников помещений в многоквартирном доме (председателясобрания собственников помещений или иного представителя по решениюобщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме);представителя управляющей организации, товарищества собственниковжилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иногоспециализированного потребительского кооператива, уполномоченного наосуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами. 4.5. Заказчик может включить в состав комиссии представителясторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора надпроводимыми подрядной организацией работами (при наличии). Приосуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние набезопасность объектов капитального строительства согласно перечню,утвержденному приказом Министерства регионального развития РоссийскойФедерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ поинженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, построительству, реконструкции, капитальному ремонту объектовкапитального строительства, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства», организация должна иметьсвидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемойорганизацией. 4.6. В состав конкурсной комиссии может быть включенпредставитель некоммерческой организации, представляющий интересыпотребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирныхдомов. 4.7. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведениезаседаний проводит организатор конкурса. 4.8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 4.8.1. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет иподписывает протокол вскрытия конвертов. 4.8.2. Осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставлениеконкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы. 4.8.3. Определяет победителя конкурса или принимает иное решениепо результатам конкурса. 4.9. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать отучастников конкурса информацию, необходимую для осуществления работыкомиссии. 4.10. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и впорядке, определенном соответствующей конкурсной документацией, атакже настоящим положением. 4.11. Комиссию возглавляет председатель, назначаемыйорганизатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместительпредседателя комиссии и ответственный секретарь назначаютсяорганизатором конкурса из числа представителей уполномоченного органаместного самоуправления. 4.12. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случаеотсутствия председателя заседание комиссии проводит заместительпредседателя комиссии. 4.13. Решения комиссии считаются правомочными, если на еезаседании присутствует не менее чем две трети от ее состава, приобязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителязаказчика. 4.14. Решения комиссии принимаются, если за их принятиепроголосовало не менее половины присутствующих на заседании членовкомиссии. При равенстве голосов голос председательствующего назаседании является решающим. 4.15. Решения комиссии оформляются протоколами, которыеподписываются присутствующими на заседании членами комиссии. Впротоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членовкомиссии (при наличии). 4.16. Председатель комиссии (заместитель председателя в случаеотсутствия председателя): 4.16.1. Руководит деятельностью комиссии. 4.16.2. Председательствует на заседаниях комиссии. 4.16.3. Несет ответственность за соблюдение требований конкурснойдокументации и выполнение возложенных на комиссию задач. 4.16.4. Осуществляет иные действия в соответствии с конкурснойдокументацией и законодательством Российской Федерации. 4.17. Члены комиссии: 4.17.1. Участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенциюкомиссии. 4.17.2. Участвуют в заседаниях комиссии. 4.17.3. Выполняют в установленные сроки поручения председателякомиссии, решения комиссии. 4.18. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечиватьконфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений,содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. 4.19. Председатель и члены комиссии не вправе оказывать давлениена других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своегомнения. 4.20. Председатель, заместитель председателя, ответственныйсекретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры сучастниками во время процедур проведения конкурса, за исключениемслучаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательствомРоссийской Федерации. 4.21. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки исопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решениеоб итогах конкурса. 4.22. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность послепроведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договораподряда. 5. Разрешение разногласий. 5.1. Участник открытого конкурса вправе обращаться к организаторуконкурса и (или) заказчику с жалобой на неправомерные действия членовкомиссии и (или) решения комиссии. 5.2. Организатор конкурса и (или) заказчик в течение 10 дней сдаты обращения участника открытого конкурса направляет ему сообщение орезультатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.». 3.3.6. В разделе 10 «Оценка социально-экономической и инойэффективности реализации Программы» внести следующие изменения: 3.3.6.1. В абзаце пятом слова «на 2010 год» заменить словами «на2010 - 2011 годы». 3.3.6.2. В абзаце шестом слова «на 2010 год» заменить словами «на2010 - 2011 годы». 4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему постановлению. 5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению. 6. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласноприложению 3 к настоящему постановлению. 7. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласноприложению 4 к настоящему постановлению. 8. Дополнить Программу новыми приложениями 6 - 10 согласноприложению 5 к настоящему постановлению.ГубернаторИвановской области М.А. Мень Приложение 1 к постановлению Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-п Приложение 1 к адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010-2011 годы Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010-2011 годы+----+--------------------+------------------------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+------------------------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------++-----------++-----------++-----------+| № | Адрес МКД | Год | Материал |Количество|Количество|общаяплощадь| Площадь | Количество | вид | Стоимость капитального ремонта | Удельная | Предельная | Плановая ||п/п | | | стен | этажей |подъездов | МКД, всего | помещений МКД: | жителей, | ремонта | | стоимость | стоимость | дата || | | | | | | | |зарегистрированных| | |капитального|капитального|завершения || | | | | | | | | в МКД | | | ремонта 1 | ремонта | работ || | | | | | | | | на дату | | | кв. м | 1 кв. м | || | | | | | | | | утверждения | | | общей | общей | || | | | | | | | | программы | | |площади МКД |площади МКД | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+---------------------------------------------------+------------+------------+-----------+| | | ввода в | завершение | | | | | всего: | в том числе | | | всего: | в том числе: | | | || | | эксплуатацию | последнего | | | | | | жилых | | | | | | | || | | |капитального| | | | | | помещений, | | | | | | | || | | | ремонта | | | | | |находящихся в| | | | | | | || | | | | | | | | |собственности| | | | | | | || | | | | | | | | | граждан | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+ +----------------+----------+--------+-------------++-----------++-----------++-----------+| | | | | | | | | | | | | |за счет средств | за счет |за счет | за счет | | | || | | | | | | | | | | | | | Фонда | средств |средств |средств ТСЖ, | | | || | | | | | | | | | | | | | | бюджета |местного| других | | | || | | | | | | | | | | | | | | субъекта |бюджета |кооперативов | | | || | | | | | | | | | | | | | |Российской| | либо | | | || | | | | | | | | | | | | | |Федерации | |собственников| | | || | | | | | | | | | | | | | | | | помещений в | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | МКД | | | || | | | | | | +------------+------------------+-------------+------------------+ +-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| | | | | | | | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|Город Вичуга |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 1 |г. Вичуга, ул. | 1938 | |Каменные, | 3 | 4 | 2 621,10| 2 288,60| 1 407,00| 87| ЧАСТ | 2 070| 1 832 765,00| 0,00| 133| 103 510,00| 790| 3 259,00| 06.2011 || |Б.Хмельницкого, д. | | |кирпичные | | | | | | | | 207,00| | | 932,00| | | | || |36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 2 |г. Вичуга, ул. | 1939 | |Каменные, | 2 | 2 | 695,40| 612,10| 359,30| 28| ЧАСТ | 1 925| 1 704 422,00| 0,00| 124| 96 262,00| 2 769| 3 259,00| 06.2011 || |Ленинградская, д. 25| | |кирпичные | | | | | | | | 237,00| | | 553,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 3 |г. Вичуга, ул. | 1977 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 820,70| 3 519,90| 2 439,80| 133| ЧАСТ | 1 669| 1 477 805,00| 0,00| 107| 83 463,00| 437| 3 259,00| 06.2011 || |Ленинградская, д. 27| | |кирпичные | | | | | | | | 261,00| | | 993,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 4 |г. Вичуга, ул. | 1958 | |Каменные, | 2 | 2 | 648,10| 580,50| 491,90| 19| ЧАСТ | 2 065| 1 828 342,00| 0,00| 133| 103 261,00| 3 187| 3 259,00| 06.2011 || |Ленинградская, д. 38| | |кирпичные | | | | | | | | 212,00| | | 609,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 5 |г. Вичуга, ул. | 1958 | |Каменные, | 2 | 2 | 654,10| 590,50| 414,87| 27| ЧАСТ | 2 074| 1 836 456,00| 0,00| 134| 103 719,00| 3 171| 3 259,00| 06.2011 || |Ленинградская, д. 40| | |кирпичные | | | | | | | | 377,00| | | 202,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 6 |г. Вичуга, ул. | 1954 | |Каменные, | 2 | 2 | 627,20| 561,80| 343,00| 26| ЧАСТ | 2 044| 1 809 645,00| 0,00| 132| 102 205,00| 3 259| 3 259,00| 06.2011 || |Ленинградская, д. 42| | |кирпичные | | | | | | | | 093,00| | | 243,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 7 |г. Вичуга, ул. | 1954 | |Каменные, | 2 | 4 | 864,90| 806,60| 512,20| 24| ЧАСТ | 1 783| 1 578 704,00| 0,00| 115| 89 162,00| 2 062| 3 259,00| 06.2011 || |Ленинградская, д. 44| | |кирпичные | | | | | | | | 232,00| | | 366,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 8 |г. Вичуга, ул. | 1927 | |Каменные, | 2 | 1 | 312,80| 287,50| 287,50| 8| ЧАСТ | 504| 446 340,00| 0,00| 32| 25 208,00| 1 612| 3 259,00| 06.2011 || |Ленинградская, д. 46| | |кирпичные | | | | | | | | 165,00| | | 617,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 9 |г. Вичуга, ул. | 1968 | |Каменные, | 5 | 6 | 4 783,80| 4 388,50| 3 644,34| 195| ЧАСТ | 2 044| 1 809 761,00| 0,00| 132| 102 211,00| 427| 3 259,00| 06.2011 || |Ленинградская, д. 54| | |кирпичные | | | | | | | | 223,00| | | 251,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 10 |г. Вичуга, ул. | 1981 | |Каменные, | 5 | 10 | 6 939,10| 6 088,00| 4 089,80| 223| ЧАСТ | 3 841| 3 400 858,00| 0,00| 248| 192 073,00| 554| 3 259,00| 06.2011 || |Покровского, д. 4 | | |кирпичные | | | | | | | | 454,00| | | 523,00| | | | |+----+--------------------+------+----------+--+---------+--+-------+-+--------+-+--------+-+----------+---------+--------+--+----------+--+---------------+----+-----+------+----+------+---------+-+--------+-+------+--+----------++-----------++-----------++-----------+|Итого по МО: | X | X | X | X | X | 21 967,20| 19 724,00| 13 989,71| 770| X | 20 021| 17 725| 0,00| 1 295| 1 001| 911| 3 259,00| X || | | | | | | | | | | | 461,00| 098,00| | 289,00| 074,00| | | |+--------------------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+--------------------+-----------+-------------+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+------------+------------+-----------+|Город Иваново |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 11 |г. Иваново, мкр. | 1980 | |Каменные, | 9 | 7 | 13 390,20| 13 114,20| 13 114,20| 526| ЧАСТ | 10 342| 9 156 450,00| | 669| 517 135,00| 772| 13 222,64| 06.2011 || |30-й, д. 9 | | |кирпичные | | | | | | | | 706,00| | | 121,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 12 |г. Иваново, мкр. | 1975 | |Каменные, | 5 | 2 | 4 334,40| 4 310,90| 2 453,10| 145| ЧАСТ | 796| 704 838,00| | 51| 39 808,00| 184| 13 222,64| 06.2011 || |ТЭЦ-3, д. 12 | | |кирпичные | | | | | | | | 153,00| | | 507,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 13 |г. Иваново, мкр. | 1997 | |Панельные | 10 | 3 | 6 945,30| 6 766,50| 6 186,30| 363| ЧАСТ | 1 322| 1 170 713,00| | 85| 66 119,00| 190| 13 222,64| 06.2011 || |ТЭЦ-3, д. 17А | | | | | | | | | | | 384,00| | | 552,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 14 |г. Иваново, мкр. | 1991 | |Каменные, | 9 | 3 | 8 902,50| 8 695,20| 4 933,50| 292| ЧАСТ | 828| 733 827,00| | 53| 41 445,00| 93| 13 222,64| 06.2011 || |ТЭЦ-3, д. 8 | | |кирпичные | | | | | | | | 898,00| | | 626,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 15 |г. Иваново, мкр. | 1988 | |Каменные, | 9 | 3 | 6 158,80| 5 739,20| 4 292,00| 309| ЧАСТ | 859| 761 073,00| | 55| 42 984,00| 140| 13 222,64| 06.2011 || |ТЭЦ-3, д. 9 | | |кирпичные | | | | | | | | 674,00| | | 617,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 16 |г. Иваново, пер. | 1973 | |Каменные, | 9 | 1 | 5 064,40| 4 576,80| 1 664,80| 206| ЧАСТ | 2 236| 1 980 103,00| | 144| 111 832,00| 442| 13 222,64| 06.2011 || |Слесарный, д. 15 | | |кирпичные | | | | | | | | 634,00| | | 699,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 17 |г. Иваново, пер. | 1954 | |Каменные, | 2 | 2 | 418,60| 385,40| 96,40| 23| ЧАСТ | 704| 623 276,00| | 45| 35 201,00| 1 682| 13 222,64| 06.2011 || |Совхозный 3-й, д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 024,00| | | 547,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 18 |г. Иваново, пер. | 1961 | |Каменные, | 2 | 1 | 287,00| 275,90| 275,90| 10| ЧАСТ | 437| 387 465,00| | 28| 21 883,00| 1 525| 13 222,64| 06.2011 || |Союзный, д. 5 | | |кирпичные | | | | | | | | 663,00| | | 315,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 19 |г. Иваново, пр-кт | 1982 | |Панельные | 5 | 4 | 3 353,00| 3 024,00| 2 284,60| 164| ЧАСТ | 551| 488 135,00| | 35| 27 569,00| 164| 13 222,64| 06.2011 || |Строителей, д. 66 | | | | | | | | | | | 375,00| | | 671,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 20 |г. Иваново, пр-кт | 1967 | 2004 |Панельные | 5 | 4 | 3 861,20| 3 538,40| 3 538,40| 133| ЧАСТ | 1 403| 1 242 526,00| | 90| 70 175,00| 363| 13 222,64| 06.2011 || |Строителей, д. 78 | | | | | | | | | | | 500,00| | | 799,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 21 |г. Иваново, проезд | 1954 | |Каменные, | 2 | 2 | 834,00| 811,30| 521,80| 36| ЧАСТ | 1 105| 978 741,00| | 71| 55 277,00| 1 326| 13 222,64| 06.2011 || |Институтский, д. 3 | | |кирпичные | | | | | | | | 541,00| | | 523,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 22 |г. Иваново, ул. | 1948 | |Каменные, | 2 | 2 | 430,00| 376,80| 235,20| 23| ЧАСТ | 301| 267 017,00| | 19| 15 081,00| 701| 13 222,64| 06.2011 || |Авдотьинская, д. 12 | | |кирпичные | | | | | | | | 611,00| | | 513,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 23 |г. Иваново, ул. | 1951 | |Прочие | 2 | 2 | 439,80| 395,70| 45,40| 26| ЧАСТ | 599| 531 145,00| | 38| 29 998,00| 1 364| 13 222,64| 06.2011 || |Афанасьева, д. 11 | | | | | | | | | | | 957,00| | | 814,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 24 |г. Иваново, ул. | 1962 | |Каменные, | 3 | 2 | 1 237,40| 945,70| 872,70| 36| ЧАСТ | 1 038| 919 714,00| | 67| 51 943,00| 840| 13 222,64| 06.2011 || |Благова, д. 21 | | |кирпичные | | | | | | | | 867,00| | | 210,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 25 |г. Иваново, ул. | 1955 | |Каменные, | 2 | 1 | 402,70| 380,60| 247,70| 22| ЧАСТ | 684| 606 160,00| | 44| 34 234,00| 1 700| 13 222,64| 06.2011 || |Богдана | | |кирпичные | | | | | | | | 690,00| | | 296,00| | | | || |Хмельницкого, д. 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 26 |г. Иваново, ул. | 1977 | |Каменные, | 9 | 8 | 14 642,30| 14 465,10| 12 445,80| 675| ЧАСТ | 9 240| 8 180 900,00| | 597| 462 038,00| 631| 13 222,64| 06.2011 || |Володарского, д. 43 | | |кирпичные | | | | | | | | 770,00| | | 832,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 27 |г. Иваново, ул. | 1960 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 433,40| 3 148,02| 2 684,42| 142| ЧАСТ | 1 242| 1 099 568,00| | 80| 62 101,00| 362| 13 222,64| 06.2011 || |Воронина, д. 3 | | |кирпичные | | | | | | | | 022,00| | | 353,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 28 |г. Иваново, ул. | 1953 | |Каменные, | 2 | 1 | 528,20| 490,70| 359,00| 18| ЧАСТ | 398| 353 028,00| | 25| 19 938,00| 755| 13 222,64| 06.2011 || |Гнедина, д. 13/2 | | |кирпичные | | | | | | | | 764,00| | | 798,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 29 |г. Иваново, ул. | 1977 | 2009 |Панельные | 5 | 6 | 5 526,20| 4 501,00| 4 501,00| 201| ЧАСТ | 1 195| 1 058 337,00| | 77| 59 772,00| 216| 13 222,64| 06.2011 || |Демьяна Бедного, д. | | | | | | | | | | | 449,00| | | 340,00| | | | || |75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 30 |г. Иваново, ул. | 1981 | |Каменные, | 15 | 1 | 5 301,40| 4 711,30| 4 711,30| 175| ЧАСТ | 3 771| 3 338 507,00| | 243| 188 551,00| 711| 13 222,64| 06.2011 || |Дзержинского, д. 2 | | |кирпичные | | | | | | | | 024,00| | | 966,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 31 |г. Иваново, ул. | 1983 | |Панельные | 5 | 4 | 3 062,50| 2 151,50| 2 151,50| 120| ЧАСТ | 1 225| 1 084 859,00| | 79| 61 270,00| 400| 13 222,64| 06.2011 || |Диановых, д. 19 | | | | | | | | | | | 407,00| | | 278,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 32 |г. Иваново, ул. | 1961 | |Каменные, | 2 | 1 | 336,30| 305,60| 260,20| 17| ЧАСТ | 297| 263 498,00| | 19| 14 882,00| 885| 13 222,64| 06.2011 || |Дюковская, д. 44 | | |кирпичные | | | | | | | | 636,00| | | 256,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 33 |г. Иваново, ул. | 1961 | |Каменные, | 2 | 1 | 344,50| 312,50| 239,20| 14| ЧАСТ | 281| 248 990,00| | 18| 14 062,00| 816| 13 222,64| 06.2011 || |Дюковская, д. 46 | | |кирпичные | | | | | | | | 247,00| | | 195,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 34 |г. Иваново, ул. | 1964 | |Каменные, | 4 | 4 | 3 244,60| 2 531,10| 1 907,20| 133| ЧАСТ | 1 150| 1 018 363,00| | 74| 57 515,00| 355| 13 222,64| 06.2011 || |Земледельческая | | |кирпичные | | | | | | | | 296,00| | | 418,00| | | | || |10-я, д. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 35 |г. Иваново, ул. | 1952 | |Каменные, | 2 | 1 | 505,20| 486,60| 460,60| 24| ЧАСТ | 702| 621 948,00| | 45| 35 126,00| 1 391| 13 222,64| 06.2011 || |Калинцева, д. 12 | | |кирпичные | | | | | | | | 524,00| | | 450,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 36 |г. Иваново, ул. | 1959 | |Каменные, | 2 | 1 | 323,10| 307,30| 142,50| 16| ЧАСТ | 594| 526 468,00| | 38| 29 734,00| 1 841| 13 222,64| 06.2011 || |Калинцева, д. 2 | | |кирпичные | | | | | | | | 674,00| | | 472,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 37 |г. Иваново, ул. | 1961 | |Деревянные| 2 | 1 | 484,90| 466,00| 203,90| 29| ЧАСТ | 762| 675 309,00| | 49| 38 140,00| 1 573| 13 222,64| 06.2011 || |Калинцева, д. 3 | | | | | | | | | | | 798,00| | | 349,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 38 |г. Иваново, ул. | 1951 | |Каменные, | 2 | 1 | 499,70| 479,80| 375,20| 26| ЧАСТ | 744| 659 529,00| | 48| 37 249,00| 1 491| 13 222,64| 06.2011 || |Калинцева, д. 8 | | |кирпичные | | | | | | | | 974,00| | | 196,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 39 |г. Иваново, ул. | 1963 | |Каменные, | 4 | 3 | 2 581,90| 1 982,80| 1 659,40| 94| ЧАСТ | 1 438| 1 273 614,00| | 93| 71 931,00| 557| 13 222,64| 06.2011 || |Кирякиных, д.13 | | |кирпичные | | | | | | | | 616,00| | | 071,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 40 |г. Иваново, ул. | 2001 | |Каменные, | 5 | 1 | 3 043,70| 2 701,60| 2 062,20| 27| ЧАСТ | 583| 516 504,00| | 37| 29 171,00| 192| 13 222,64| 06.2011 || |Красных Зорь, д. 7А | | |кирпичные | | | | | | | | 419,00| | | 744,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 41 |г. Иваново, ул. | 1965 | 2001 |Панельные | 5 | 4 | 4 637,60| 3 558,20| 3 558,20| 142| ЧАСТ | 789| 698 872,00| | 51| 39 471,00| 170| 13 222,64| 06.2011 || |Кудряшова, д. 117 | | | | | | | | | | | 414,00| | | 071,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 42 |г. Иваново, ул. | 1960 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 773,80| 3 724,40| 2 488,90| 134| ЧАСТ | 1 085| 961 366,00| | 70| 54 296,00| 288| 13 222,64| 06.2011 || |Кузнецова, д. 48 | | |кирпичные | | | | | | | | 915,00| | | 253,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 43 |г. Иваново, ул. | 1981 | |Каменные, | 9 | 4 | 13 044,50| 12 557,20| 10 790,20| 595| ЧАСТ | 1 676| 1 483 846,00| | 108| 83 804,00| 128| 13 222,64| 06.2011 || |Кузнецова, д. 54 | | |кирпичные | | | | | | | | 084,00| | | 434,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 44 |г. Иваново, ул. | 1985 | |Панельные | 5 | 4 | 3 209,00| 3 109,00| 2 656,50| 158| ЧАСТ | 759| 672 392,00| | 49| 37 975,00| 237| 13 222,64| 06.2011 || |Куконковых, д. 138 | | | | | | | | | | | 503,00| | | 136,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 45 |г. Иваново, ул. | 1985 | |Панельные | 5 | 4 | 3 183,50| 3 119,50| 2 803,30| 124| ЧАСТ | 769| 680 942,00| | 49| 38 458,00| 242| 13 222,64| 06.2011 || |Куконковых, д. 140 | | | | | | | | | | | 161,00| | | 761,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 46 |г. Иваново, ул. | 1965 | |Панельные | 5 | 4 | 3 641,60| 3 586,00| 3 159,10| 165| ЧАСТ | 789| 698 515,00| | 51| 39 451,00| 217| 13 222,64| 06.2011 || |Лагерная 1-я, д. 20 | | | | | | | | | | | 011,00| | | 045,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 47 |г. Иваново, ул. | 1960 | |Каменные, | 3 | 3 | 1 920,00| 1 865,00| 1 716,40| 75| ЧАСТ | 2 408| 2 132 139,00| | 155| 120 418,00| 1 254| 13 222,64| 06.2011 || |Лагерная 2-я, д. 46 | | |кирпичные | | | | | | | | 366,00| | | 809,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 48 |г. Иваново, ул. | 1964 | |Каменные, | 4 | 3 | 2 206,20| 2 028,60| 2 028,60| 82| ЧАСТ | 1 179| 1 044 509,00| | 76| 58 991,00| 535| 13 222,64| 06.2011 || |Лагерная 2-я, д. 53 | | |кирпичные | | | | | | | | 829,00| | | 329,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 49 |г. Иваново, ул. | 1957 | |Каменные, | 2 | 1 | 528,60| 507,60| 507,60| 24| ЧАСТ | 689| 610 627,00| | 44| 34 487,00| 1 305| 13 222,64| 06.2011 || |Лагерная 3-я, д. 49 | | |кирпичные | | | | | | | | 736,00| | | 622,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 50 |г. Иваново, ул. | 1973 | 2000 |Каменные, | 5 | 4 | 3 893,30| 2 887,80| 2 887,80| 149| ЧАСТ | 847| 750 662,00| | 54| 42 396,00| 218| 13 222,64| 06.2011 || |Лагерная 3-я, д. 59 | | |кирпичные | | | | | | | | 914,00| | | 856,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 51 |г. Иваново, ул. | 1976 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 947,60| 3 893,70| 2 724,00| 147| ЧАСТ | 929| 823 308,00| | 60| 46 498,00| 236| 13 222,64| 06.2011 || |Лебедева-Кумача, д. | | |кирпичные | | | | | | | | 970,00| | | 164,00| | | | || |10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 52 |г. Иваново, ул. | 1979 | |Панельные | 5 | 6 | 4 417,60| 3 912,00| 3 248,50| 213| ЧАСТ | 535| 474 054,00| | 34| 26 773,00| 121| 13 222,64| 06.2011 || |Ломовская, д. 16 | | | | | | | | | | | 469,00| | | 642,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 53 |г. Иваново, ул. | 1956 | |Каменные, | 2 | 3 | 1 429,40| 1 376,00| 655,70| 65| ЧАСТ | 1 770| 1 566 996,00| | 114| 88 500,00| 1 238| 13 222,64| 06.2011 || |Маршала Жаворонкова,| | |кирпичные | | | | | | | | 007,00| | | 511,00| | | | || |д. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 54 |г. Иваново, ул. | 1917 | |Каменные, | 3 | 1 | 320,20| 305,20| 270,00| 11| ЧАСТ | 491| 434 855,00| | 31| 24 560,00| 1 534| 13 222,64| 06.2011 || |Мебельщиков 1-я, д. | | |кирпичные | | | | | | | | 193,00| | | 778,00| | | | || |8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 55 |г. Иваново, ул. | 1985 | |Каменные, | 9 | 1 | 6 461,40| 4 994,70| 4 497,90| 215| ЧАСТ | 1 288| 1 140 654,00| | 83| 64 421,00| 199| 13 222,64| 06.2011 || |Межевая 3-я, д. 7 | | |кирпичные | | | | | | | | 430,00| | | 355,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 56 |г. Иваново, ул. | 1959 | |Каменные, | 2 | 1 | 306,90| 276,30| 199,30| 16| ЧАСТ | 501| 443 636,00| | 32| 25 056,00| 1 633| 13 222,64| 06.2011 || |Менделеева, д. 7 | | |кирпичные | | | | | | | | 111,00| | | 419,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 57 |г. Иваново, ул. | 1959 | |Каменные, | 2 | 2 | 691,00| 635,30| 635,30| 30| ЧАСТ | 677| 599 767,00| | 43| 33 873,00| 980| 13 222,64| 06.2011 || |Молодых Рабочих, д. | | |кирпичные | | | | | | | | 469,00| | | 829,00| | | | || |4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 58 |г. Иваново, ул. | 1917 | |Смешанные | 2 | 1 | 267,10| 243,30| 243,30| 15| ЧАСТ | 635| 562 813,00| | 41| 31 786,00| 2 380| 13 222,64| 06.2011 || |Московская, д. 38А | | | | | | | | | | | 727,00| | | 128,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 59 |г. Иваново, ул. | 1959 | |Каменные, | 2 | 1 | 315,30| 300,30| 107,60| 20| ЧАСТ | 552| 488 949,00| | 35| 27 615,00| 1 752| 13 222,64| 06.2011 || |Окружная 2-я, д. 17 | | |кирпичные | | | | | | | | 295,00| | | 731,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 60 |г. Иваново, ул. | 1960 | |Каменные, | 2 | 1 | 329,90| 314,30| 314,30| 14| ЧАСТ | 886| 784 445,00| | 57| 44 304,00| 2 686| 13 222,64| 06.2011 || |Окружная 2-я, д. 21 | | |кирпичные | | | | | | | | 073,00| | | 324,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 61 |г. Иваново, ул. | 1982 | |Каменные, | 9 | 2 | 7 580,30| 6 307,50| 853,60| 334| ЧАСТ | 2 953| 2 615 146,00| | 191| 147 698,00| 390| 13 222,64| 06.2011 || |Профессиональная, д.| | |кирпичные | | | | | | | | 950,00| | | 106,00| | | | || |33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 62 |г. Иваново, ул. | 1979 | |Каменные, | 9 | 2 | 7 669,20| 6 288,00| 1 592,00| 287| ЧАСТ | 2 952| 2 613 535,00| | 190| 147 607,00| 385| 13 222,64| 06.2011 || |Профессиональная, д.| | |кирпичные | | | | | | | | 130,00| | | 988,00| | | | || |35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 63 |г. Иваново, ул. | 1980 | |Каменные, | 9 | 2 | 7 650,60| 6 274,60| 818,10| 332| ЧАСТ | 2 953| 2 615 146,00| | 191| 147 698,00| 386| 13 222,64| 06.2011 || |Профессиональная, д.| | |кирпичные | | | | | | | | 950,00| | | 106,00| | | | || |37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 64 |г. Иваново, ул. | 1956 | |Каменные, | 2 | 2 | 723,59| 658,70| 603,90| 38| ЧАСТ | 1 062| 941 067,00| | 68| 53 149,00| 1 469| 13 222,64| 06.2011 || |Ростовская 1-я, д. | | |кирпичные | | | | | | | | 986,00| | | 770,00| | | | || |11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 65 |г. Иваново, ул. | 1960 | |Каменные, | 2 | 2 | 539,80| 517,30| 392,00| 32| ЧАСТ | 547| 484 849,00| | 35| 27 383,00| 1 015| 13 222,64| 06.2011 || |Садовского, д. 3 | | |кирпичные | | | | | | | | 663,00| | | 431,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 66 |г. Иваново, ул. | 1959 | |Каменные, | 3 | 4 | 1 903,70| 1 849,20| 1 286,80| 70| ЧАСТ | 1 736| 1 536 896,00| | 112| 86 800,00| 912| 13 222,64| 06.2011 || |Санаторная 10-я, д. | | |кирпичные | | | | | | | | 007,00| | | 311,00| | | | || |1А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 67 |г. Иваново, ул. | 1951 | |Каменные, | 2 | 1 | 386,90| 370,60| 197,00| 25| ЧАСТ | 643| 570 053,00| | 41| 32 195,00| 1 664| 13 222,64| 06.2011 || |Собинова, д. 39 | | |кирпичные | | | | | | | | 905,00| | | 657,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 68 |г. Иваново, ул. | 1952 | |Каменные, | 2 | 2 | 447,70| 396,70| 352,70| 17| ЧАСТ | 399| 353 734,00| | 25| 19 978,00| 892| 13 222,64| 06.2011 || |Спортивная, д. 18/8 | | |кирпичные | | | | | | | | 562,00| | | 850,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 69 |г. Иваново, ул. | 1962 | |Каменные, | 3 | 2 | 1 029,40| 961,90| 727,20| 35| ЧАСТ | 619| 548 722,00| | 40| 30 991,00| 602| 13 222,64| 06.2011 || |Степана Халтурина, | | |кирпичные | | | | | | | | 812,00| | | 099,00| | | | || |д. 19А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 70 |г. Иваново, ул. | 1958 | |Каменные, | 2 | 2 | 719,50| 652,00| 522,20| 27| ЧАСТ | 488| 432 554,00| | 31| 24 430,00| 679| 13 222,64| 06.2011 || |Степана Халтурина, | | |кирпичные | | | | | | | | 594,00| | | 610,00| | | | || |д. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 71 |г. Иваново, ул. | 1986 | |Панельные | 9 | 4 | 7 960,00| 7 812,80| 7 002,70| 368| ЧАСТ | 4 828| 4 274 801,00| | 312| 241 431,00| 607| 13 222,64| 06.2011 || |Танкиста | | | | | | | | | | | 620,00| | | 388,00| | | | || |Белороссова, д. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 72 |г. Иваново, ул. | 1961 | |Каменные, | 5 | 4 | 3 341,10| 3 285,50| 2 350,20| 140| ЧАСТ | 1 972| 1 746 005,00| | 127| 98 610,00| 590| 13 222,64| 06.2011 || |Ташкентская, д. 60 | | |кирпичные | | | | | | | | 207,00| | | 592,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 73 |г. Иваново, ул. | 1959 | |Каменные, | 2 | 2 | 587,50| 540,40| 331,50| 32| ЧАСТ | 881| 780 512,00| | 57| 44 082,00| 1 501| 13 222,64| 06.2011 || |Ташкентская, д. 68 | | |кирпичные | | | | | | | | 631,00| | | 037,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 74 |г. Иваново, ул. | 1982 | |Панельные | 9 | 2 | 3 947,60| 3 872,50| 3 717,60| 173| ЧАСТ | 2 448| 2 168 032,00| | 158| 122 446,00| 620| 13 222,64| 06.2011 || |Ташкентская, д. 9 | | | | | | | | | | | 910,00| | | 432,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 75 |г. Иваново, ул. | 1949 | |Каменные, | 2 | 2 | 736,30| 700,70| 616,40| 35| ЧАСТ | 581| 514 775,00| | 37| 29 073,00| 790| 13 222,64| 06.2011 || |Фрунзе, д. 13/1 | | |кирпичные | | | | | | | | 466,00| | | 618,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 76 |г. Иваново, ул. | 1949 | |Каменные, | 2 | 2 | 475,20| 421,70| 379,00| 17| ЧАСТ | 970| 858 961,00| | 62| 48 512,00| 2 042| 13 222,64| 06.2011 || |Фрунзе, д. 17 | | |кирпичные | | | | | | | | 243,00| | | 770,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 77 |г. Иваново, ул. | 1949 | |Каменные, | 2 | 1 | 299,30| 274,90| 115,60| 20| ЧАСТ | 347| 307 940,00| | 22| 17 392,00| 1 162| 13 222,64| 06.2011 || |Фрунзе, д. 19 | | |кирпичные | | | | | | | | 835,00| | | 503,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 78 |г. Иваново, ул, | 1963 | |Каменные, | 4 | 2 | 1 622,80| 1 256,60| 1 132,30| 45| ЧАСТ | 669| 592 328,00| | 43| 33 453,00| 412| 13 222,64| 06.2011 || |Фрунзе, д. 21 | | |кирпичные | | | | | | | | 066,00| | | 285,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 79 |г. Иваново, ул. | 1954 | |Каменные, | 2 | 1 | 422,20| 382,20| 338,00| 20| ЧАСТ | 674| 597 504,00| | 43| 33 746,00| 1 599| 13 222,64| 06.2011 || |Фрунзе, д. 4 | | |кирпичные | | | | | | | | 914,00| | | 664,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 80 |г. Иваново, ул. | 1958 | |Каменные, | 2 | 2 | 439,60| 418,40| 301,60| 20| ЧАСТ | 686| 607 469,00| | 44| 34 309,00| 1 561| 13 222,64| 06.2011 || |Чайковского, д. 41 | | |кирпичные | | | | | | | | 170,00| | | 392,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 81 |г. Иваново, ул. | 1954 | |Каменные, | 2 | 2 | 829,10| 802,10| 260,60| 27| ЧАСТ | 1 267| 1 121 741,00| | 81| 63 353,00| 1 528| 13 222,64| 06.2011 || |Шевченко, д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 067,00| | | 973,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 82 |г. Иваново, ул. | 1954 | |Каменные, | 2 | 2 | 838,80| 812,70| 237,60| 37| ЧАСТ | 1 207| 1 068 568,00| | 78| 60 350,00| 1 439| 13 222,64| 06.2011 || |Шевченко, д. 12 | | |кирпичные | | | | | | | | 005,00| | | 087,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 83 |г. Иваново, ул. | 1971 | 1997 |Панельные | 5 | 4 | 4 626,30| 3 536,40| 3 536,40| 162| ЧАСТ | 507| 449 046,00| | 32| 25 361,00| 110| 13 222,64| 06.2011 || |Шубиных, д. 33 | | | | | | | | | | | 222,00| | | 815,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 84 |г. Иваново, ул. | 1959 | |Каменные, | 2 | 1 | 314,80| 298,70| 253,20| 21| ЧАСТ | 492| 435 854,00| | 31| 24 616,00| 1 564| 13 222,64| 06.2011 || |Шувандиной, д. 82 | | |кирпичные | | | | | | | | 321,00| | | 851,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 85 |г. Иваново, ул. | 1960 | |Каменные, | 2 | 1 | 311,90| 296,70| 228,80| 19| ЧАСТ | 580| 513 995,00| | 37| 29 029,00| 1 861| 13 222,64| 06.2011 || |Шувандиной, д. 90 | | |кирпичные | | | | | | | | 585,00| | | 561,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 86 |г. Иваново, ул. | 1958 | |Каменные, | 2 | 1 | 282,20| 271,10| 271,10| 18| ЧАСТ | 527| 466 654,00| | 34| 26 356,00| 1 868| 13 222,64| 06.2011 || |Юношеская, д. 7 | | |кирпичные | | | | | | | | 111,00| | | 101,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 87 |г. Иваново, | 1984 | |Панельные | 9 | 6 | 12 052,60| 11 819,80| 10 432,50| 521| ЧАСТ | 1 536| 1 360 141,00| | 99| 76 818,00| 127| 13 222,64| 06.2011 || |ш.Кохомское, д. 5 | | | | | | | | | | | 353,00| | | 394,00| | | | |+----+--------------------+------+----------+--+---------+--+-------+-+--------+-+--------+-+----------+---------+--------+--+----------+--+---------------+----+-----+------+----+------+---------+-+--------+-+------+--+----------++-----------++-----------++-----------+|Итого по МО: | X | X | X | X | X | 226 179,69| 206| 159 268,52| 9 291| X | 100 643| 89 099| 0,00| 6 511| 5 032| 445| 13 222,64| X || | | | | | | | 651,62| | | | 259,00| 980,00| | 116,00| 163,00| | | |+--------------------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+--------------------+-----------+-------------+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+------------+------------+-----------+|Город Кохма |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 88 |г. Кохма, ул. | 1985 | |Каменные, | 5 | 1 | 2 832,00| 1 287,00| 247,00| 83| ЧАСТ | 4 968| 4 398 491,82| 0,00| 321| 248 416,75| 1 754| 5 360,00| 06.2011 || |Ивановская, д. 23 | | |кирпичные | | | | | | | | 335,00| | | 426,43| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 89 |г. Кохма, ул. | 1975 | |Каменные, | 5 | 1 | 3 438,10| 3 407,00| 449,00| 256| ЧАСТ | 4 423| 3 916 576,04| 0,00| 286| 221 199,25| 1 287| 5 360,00| 06.2011 || |Ивановская, д. 38 | | |кирпичные | | | | | | | | 985,00| | | 209,71| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 90 |г. Кохма, ул. | 1955 | |Каменные, | 2 | 1 | 912,00| 405,00| 34,00| 20| ЧАСТ | 2 213| 1 959 672,19| 0,00| 143| 110 677,80| 2 427| 5 360,00| 06.2011 || |Кочетовой, д. 20а | | |кирпичные | | | | | | | | 556,00| | | 206,01| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 91 |г. Кохма, ул. | 1978 | |Каменные, | 5 | 1 | 2 904,00| 1 647,00| 54,00| 114| ЧАСТ | 2 756| 2 440 584,04| 0,00| 178| 137 838,60| 949| 5 360,00| 06.2011 || |Машиностроительная, | | |кирпичные | | | | | | | | 772,00| | | 349,36| | | | || |д. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 92 |г. Кохма, ул. | 1978 | 1990 |Каменные, | 5 | 1 | 4 704,00| 3 626,00| 62,80| 300| ЧАСТ | 5 637| 4 990 775,91| 0,00| 364| 281 867,60| 1 198| 5 360,00| 06.2011 || |Октябрьская, д. 64 | | |кирпичные | | | | | | | | 352,00| | | 708,49| | | | |+----+--------------------+------+----------+--+---------+--+-------+-+--------+-+--------+-+----------+---------+--------+--+----------+--+---------------+----+-----+------+----+------+---------+-+--------+-+------+--+----------++-----------++-----------++-----------+|Итого по МО: | X | X | X | X | X | 14 790,10| 10 372,00| 846,80| 773| X | 20 000| 17 706| 0,00| 1 293| 1 000| 1 352| 5 360,00| X || | | | | | | | | | | | 000,00| 100,00| | 900,00| 000,00| | | |+--------------------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+--------------------+-----------+-------------+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+------------+------------+-----------+|Ильинское |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 93 |рп. | 1963 | |Каменные, | 2 | 1 | 332,10| 304,90| 260,00| 21| ЧАСТ | 664| 587 867,00| | 42| 33 201,00| 1 999| 4 280,00| 06.2011 || |Ильинское-Хованское,| | |кирпичные | | | | | | | | 027,00| | | 959,00| | | | || |ул. Пролетарская, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 94 |рп. | 1963 | |Каменные, | 2 | 1 | 339,90| 308,40| 308,40| 18| ЧАСТ | 664| 587 867,00| | 42| 33 201,00| 1 954| 4 280,00| 06.2011 || |Ильинское-Хованское,| | |кирпичные | | | | | | | | 027,00| | | 959,00| | | | || |ул. Пролетарская, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 95 |рп. | 1963 | |Каменные, | 2 | 1 | 355,10| 323,60| 285,70| 13| ЧАСТ | 664| 587 867,00| | 42| 33 201,00| 1 870| 4 280,00| 06.2011 || |Ильинское-Хованское,| | |кирпичные | | | | | | | | 027,00| | | 959,00| | | | || |ул. Пролетарская, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 96 |рп. | 1974 | |Каменные, | 2 | 2 | 506,20| 450,30| 450,30| 20| ЧАСТ | 1 970| 1 744 904,00| | 127| 98 549,00| 3 894| 4 280,00| 06.2011 || |Ильинское-Хованское,| | |кирпичные | | | | | | | | 965,00| | | 512,00| | | | || |ул. Советская, д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |69а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+------+----------+--+---------+--+-------+-+--------+-+--------+-+----------+---------+--------+--+----------+--+---------------+----+-----+------+----+------+---------+-+--------+-+------+--+----------++-----------++-----------++-----------+|Итого по МО: | X | X | X | X | X | 1 533,30| 1 387,20| 1 304,40| 72| X | 3 963| 3 508| 0,00| 256| 198| 2 585| 4 280,00| X || | | | | | | | | | | | 046,00| 505,00| | 389,00| 152,00| | | |+--------------------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+--------------------+-----------+-------------+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+------------+------------+-----------+|Плесское |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 97 |г. Плес, п. | 1985 | |Каменные, | 5 | 5 | 4 045,80| 3 069,70| 2 527,70| 130| ЧАСТ | 2 928| 2 592 822,00| | 189| 146 437,00| 724| 3 728,00| 06.2011 || |Северцево, д. 1 | | |кирпичные | | | | | | | | 733,00| | | 474,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 98 |г. Плес, ул. | 1969 | |Каменные, | 2 | 2 | 518,60| 459,40| 422,90| 18| ЧАСТ | 435| 385 287,00| | 28| 21 760,00| 839| 3 728,00| 06.2011 || |Корнилова, д. 21 | | |кирпичные | | | | | | | | 202,00| | | 155,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+| 99 |г. Плес, ул. | 1966 | |Каменные, | 2 | 1 | 352,20| 318,80| 318,80| 16| ЧАСТ | 435| 385 287,00| | 28| 21 760,00| 1 236| 3 728,00| 06.2011 || |Корнилова, д. 26 | | |кирпичные | | | | | | | | 202,00| | | 155,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|100 |г. Плес, ул. | 1962 | |Каменные, | 2 | 1 | 330,10| 294,80| 294,80| 10| ЧАСТ | 480| 425 785,00| | 31| 24 047,00| 1 457| 3 728,00| 06.2011 || |Корнилова, д. 38 | | |кирпичные | | | | | | | | 947,00| | | 115,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|101 |г. Плес, ул. | 1965 | |Каменные, | 2 | 1 | 338,90| 309,40| 227,50| 19| ЧАСТ | 480| 425 785,00| | 31| 24 047,00| 1 419| 3 728,00| 06.2011 || |Корнилова, д. 40 | | |кирпичные | | | | | | | | 947,00| | | 115,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|102 |г. Плес, ул. Лесная,| 1978 | |Каменные, | 3 | 2 | 1 172,30| 1 080,70| 1 002,50| 34| ЧАСТ | 1 105| 978 465,00| | 71| 55 262,00| 943| 3 728,00| 06.2011 || |д. 18 | | |кирпичные | | | | | | | | 230,00| | | 503,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|103 |г. Плес, ул. Лесная,| 1985 | |Каменные, | 5 | 5 | 4 021,60| 3 056,50| 2 820,50| 140| ЧАСТ | 2 360| 2 089 609,00| | 152| 118 017,00| 587| 3 728,00| 06.2011 || |д.24 | | |кирпичные | | | | | | | | 327,00| | | 701,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|104 |г. Плес, ул. | 1962 | |Каменные, | 2 | 1 | 336,30| 306,40| 273,10| 9| ЧАСТ | 630| 558 010,00| 0,00| 40| 31 515,00| 1 874| 3 728,00| 06.2011 || |Луначарского, д. 10 | | |кирпичные | | | | | | | | 303,00| | | 778,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|105 |г. Плес, ул. | 1958 | |Каменные, | 2 | 1 | 441,10| 416,50| 416,50| 5| ЧАСТ | 637| 564 439,00| | 41| 31 878,00| 1 445| 3 728,00| 06.2011 || |Луначарского, д.12 | | |кирпичные | | | | | | | | 564,00| | | 247,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|106 |г. Плес, ул. | 1958 | |Каменные, | 2 | 1 | 334,50| 302,00| 302,00| 7| ЧАСТ | 657| 582 294,00| | 42| 32 887,00| 1 966| 3 728,00| 06.2011 || |Луначарского, д.14 | | |кирпичные | | | | | | | | 733,00| | | 552,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|107 |г. Плес, ул. | 1962 | |Каменные, | 2 | 1 | 344,30| 309,90| 309,90| 6| ЧАСТ | 657| 582 294,00| 0,00| 42| 32 887,00| 1 910| 3 728,00| 06.2011 || |Луначарского, д.16 | | |кирпичные | | | | | | | | 733,00| | | 552,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|108 |г. Плес, ул. | 1962 | |Каменные, | 2 | 1 | 335,80| 304,50| 304,50| 6| ЧАСТ | 657| 582 294,00| | 42| 32 887,00| 1 959| 3 728,00| 06.2011 || |Луначарского, д.18 | | |кирпичные | | | | | | | | 733,00| | | 552,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|109 |г. Плес, ул. | 1962 | |Каменные, | 2 | 1 | 334,20| 304,00| 304,00| 12| ЧАСТ | 486| 431 008,00| | 31| 24 342,00| 1 457| 3 728,00| 06.2011 || |Луначарского, д.8 | | |кирпичные | | | | | | | | 847,00| | | 497,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|110 |г. Плес, ул. Максима| 1917 | |Каменные, | 2 | 1 | 213,10| 160,40| 160,40| 3| ЧАСТ | 588| 520 561,00| 0,00| 38| 29 400,00| 2 759| 3 728,00| 06.2011 || |Горького, д.7 | | |кирпичные | | | | | | | | 002,00| | | 041,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|111 |г. Плес, ул. | 1983 | |Каменные, | 2 | 3 | 955,10| 854,10| 765,40| 28| ЧАСТ | 1 331| 1 179 013,00| | 86| 66 588,00| 1 394| 3 728,00| 06.2011 || |Первомайская, д.9 | | |кирпичные | | | | | | | | 759,00| | | 158,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|112 |г. Плес, ул. | 1917 | |Каменные, | 2 | 1 | 228,90| 193,80| 193,80| 3| ЧАСТ | 562| 498 311,00| | 36| 28 143,00| 2 459| 3 728,00| 06.2011 || |Советская, д.15 | | |кирпичные | | | | | | | | 869,00| | | 415,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|113 |г. Плес, ул. | 1917 | |Каменные, | 2 | 1 | 154,00| 145,40| 145,40| 2| ЧАСТ | 562| 498 311,00| | 36| 28 143,00| 3 655| 3 728,00| 06.2011 || |Советская, д.23 | | |кирпичные | | | | | | | | 869,00| | | 415,00| | | | |+----+--------------------+------+----------+--+---------+--+-------+-+--------+-+--------+-+----------+---------+--------+--+----------+--+---------------+----+-----+------+----+------+---------+-+--------+-+------+--+----------++-----------++-----------++-----------+|Итого по МО: | X | X | X | X | X | 14 456,80| 11 886,30| 10 789,70| 448| X | 15 000| 13 279| 0,00| 970| 750| 1 038| 3 728,00| X || | | | | | | | | | | | 000,00| 575,00| | 425,00| 000,00| | | |+--------------------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+--------------------+-----------+-------------+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+------------+------------+-----------+|Приволжское |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|114 |г. Приволжск, пер. | 1960 | |Каменные, | 2 | 1 | 320,50| 290,30| 231,40| 12| КОМПЛ | 1 107| 980 137,10| 0,00| 71| 55 355,90| 3 454| 10 912,00| 06.2011 || |Кооперативный, д.11 | | |кирпичные | | | | | | | | 118,00| | | 625,00| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|115 |г. Приволжск, пер. | 1963 | |Каменные, | 3 | 2 | 1 031,20| 959,90| 802,10| 40| КОМПЛ | 2 166| 1 917 791,96| 0,00| 140| 108 312,50| 2 101| 10 912,00| 06.2011 || |Фрунзе, д.2 | | |кирпичные | | | | | | | | 250,00| | | 145,54| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|116 |г. Приволжск, ул. | 1935 | |Каменные, | 3 | 2 | 3 001,00| 1 834,70| 80,40| 92| КОМПЛ | 6 742| 5 969 177,82| 0,00| 436| 337 125,50| 2 247| 10 912,00| 06.2011 || |Коминтерновская, | | |кирпичные | | | | | | | | 510,00| | | 206,68| | | | || |д.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|117 |г. Приволжск, ул. | 1985 | |Панельные | 5 | 4 | 4 142,90| 3 022,30| 2 180,40| 167| КОМПЛ | 3 858| 3 415 984,75| 0,00| 249| 192 927,00| 931| 10 912,00| 06.2011 || |Льнянщиков, д.3 | | | | | | | | | | | 540,00| | | 628,25| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|118 |г. Приволжск, ул. | 1874 | |Каменные, | 3 | 1 | 1 897,60| 1 054,20| 11,92| 117| КОМПЛ | 5 317| 4 707 839,48| 0,00| 344| 265 888,00| 2 802| 10 912,00| 06.2011 || |Московская М., д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 760,00| | | 032,52| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|119 |г. Приволжск, ул. | 1960 | |Каменные, | 3 | 2 | 1 045,00| 993,70| 595,10| 31| ЧАСТ | 2 623| 2 322 224,07| 0,00| 169| 131 153,90| 2 510| 10 912,00| 06.2011 || |Революционная, д.36 | | |кирпичные | | | | | | | | 078,00| | | 700,03| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|120 |г. Приволжск, ул. | 1974 | |Каменные, | 5 | 6 | 6 875,80| 3 858,50| 2 301,80| 242| ЧАСТ | 286| 253 728,41| 0,00| 18| 14 330,00| 42| 10 912,00| 06.2011 || |Советская, д.1 | | |кирпичные | | | | | | | | 600,00| | | 541,59| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|121 |г. Приволжск, ул. | 1959 | |Каменные, | 3 | 2 | 2 567,90| 1 538,40| 353,00| 143| КОМПЛ | 6 343| 5 615 958,83| 0,00| 410| 317 176,50| 2 470| 10 912,00| 06.2011 || |Советская, д.1А | | |кирпичные | | | | | | | | 530,00| | | 394,67| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|122 |г. Приволжск, ул. | 1959 | |Каменные, | 2 | 1 | 507,40| 451,90| 348,15| 24| КОМПЛ | 1 193| 1 057 018,76| 0,00| 77| 59 698,00| 2 353| 10 912,00| 06.2011 || |Советская, д. 23 | | |кирпичные | | | | | | | | 960,00| | | 243,24| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|123 |г. Приволжск, | 1959 | |Каменные, | 2 | 1 | 343,90| 311,90| 265,10| 17| КОМПЛ | 1 186| 1 050 342,67| 0,00| 76| 59 320,95| 3 450| 10 912,00| 06.2011 || |ул.Фрунзе, д.20А | | |кирпичные | | | | | | | | 419,00| | | 755,38| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|124 |г. Приволжск, ул. | 1962 | |Каменные, | 3 | 2 | 1 043,10| 971,90| 848,60| 41| КОМПЛ | 1 646| 1 457 335,97| 0,00| 106| 82 307,00| 1 578| 10 912,00| 06.2011 || |Фрунзе, д.23 | | |кирпичные | | | | | | | | 140,00| | | 497,03| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|125 |г. Приволжск, ул. | 1983 | |Каменные, | 5 | 10 | 8 515,40| 7 488,80| 7 068,90| 302| ЧАСТ | 8 643| 7 651 691,11| | 559| 432 150,00| 1 015| 10 912,00| 06.2011 || |Фурманова, д.16 | | |кирпичные | | | | | | | | 000,00| | | 158,89| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|126 |г. Приволжск, ул. | 1982 | |Каменные, | 5 | 10 | 8 756,40| 6 719,30| 5 484,50| 277| ЧАСТ | 4 319| 3 823 928,91| | 279| 215 966,75| 493| 10 912,00| 06.2011 || |Фурманова, д.17 | | |кирпичные | | | | | | | | 335,00| | | 439,34| | | | |+----+--------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------------+-------------+------------------+----------+-----------+----------------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+|127 |г. Приволжск, ул. | 1960 | |Каменные, | 3 | 3 | 1 229,40| 1 115,44| 809,30| 33| КОМПЛ | 3 565| 3 156 785,16| 0,00| 230| 178 288,00| 2 900| 10 912,00| 06.2011 || |Шагова, д.27 | | |кирпичные | | | | | | | | 760,00| | | 686,84| | | | |+----+--------------------+------+----------+--+---------+--+-------+-+--------+-+--------+-+----------+---------+--------+--+----------+--+---------------+----+-----+------+----+------+---------+-+--------+-+------+--+----------++-----------++-----------++-----------+|Итого по МО: | X | X | X | X | X | 41 277,50| 30 611,24| 21 380,67| 1 538| X | 49 000| 43 379| 0,00| 3 170| 2 450| 1 187| 10 912,00| X || | | | | | | | | | | | 000,00| 945,00| | 055,00| 000,00| | | |+--------------------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+--------------------+-----------+-------------+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+------------+------------+-----------+|Итого по субъекту: | X | X | X | X | X | 320 204,59| 280| 207 579,80| 12 892| X | 208 627| 184 699| 0,00| 13 497| 10 431| 652| 13 222,64| X || | | | | | | | 632,36| | | | 766,00| 203,00| | 174,00| 389,00| | | |+--------------------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+--------------------+-----------+-------------+--------------------+------------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+------------+------------+-----------+ Приложение 2 к адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010-2011 годы от 26.11.2010 № 424-п Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010-2011 годы+----+---------------+--------+------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------+| № |Наименование МО| общая | Количество | Количество МКД | Стоимость капитального ||п/п | |площадь | жителей, | | ремонта || | | МКД, | зарегистриров | | || | | всего | анных в МКД | | || | | | на дату | | || | | | утверждения | | || | | | программы | | || | | | +---------+----------+---------+----------+--------++--------+---------+---------+---------+-----------+| | | | |I квартал|II квартал| III |IV квартал|Всего : |I квартал| II | III | IV | Всего : || | | | | | | квартал | | | | квартал | квартал | квартал | || | +--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+| | | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |+----+---------------+--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |+----+---------------+--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+| | 2011 год | | | | | | | | | | | | |+----+---------------+--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+| | в целом по | 320 | 12 892 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0,00 | 208 627 | 0,00 | 0,00 | 208 627 || | субъекту РФ | 204,59 | | | | | | | | 766,00 | | | 766,00 |+----+---------------+--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 1 |Город Вичуга | 21 | 770 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 20 021 | 0,00 | 0,00 | 20 021 || | | 967,20 | | | | | | | | 461,00 | | | 461,00 |+----+---------------+--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 2 |Город Иваново | 226 | 9 291 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0,00 | 100 643 | 0,00 | 0,00 | 100 643 || | | 179,69 | | | | | | | | 259,00 | | | 259,00 |+----+---------------+--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 3 |Город Кохма | 14 | 773 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000 || | | 790,10 | | | | | | | | 000,00 | | | 000,00 |+----+---------------+--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 4 |Ильинское | 1 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 3 963 | 0,00 | 0,00 | 3 963 || | | 533,30 | | | | | | | | 046,00 | | | 046,00 |+----+---------------+--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 5 |Плесское | 14 | 448 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 15 000 || | | 456,80 | | | | | | | | 000,00 | | | 000,00 |+----+---------------+--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 6 |Приволжское | 41 | 1 538 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 49 000 | 0,00 | 0,00 | 49 000 || | | 277,50 | | | | | | | | 000,00 | | | 000,00 |+----+---------------+--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+| | Итого по | 320 | 12 892 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0,00 | 208 627 | 0,00 | 0,00 | 208 627 || | программе | 204,59 | | | | | | | | 766,00 | | | 766,00 |+----+---------------+--------+------------------+---------+----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+ Приложение 3 к постановлению Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-п Приложение 3 к адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010-2011 годыРеестр многоквартирных домов по видам ремонта+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| | | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------++------+-------+----------+-----+-------+-----------+----+-----------+| № п/п | Адрес МКД | Стоимость | ремонт | ремонт крыши | ремонт или замена | ремонт подвальных | утепление и || | |капитального|внутридомовых| | лифтового оборудования | помещений | ремонт фасадов || | | ремонта | инженерных | | | | || | | ВСЕГО | систем | | | | || | | | | || | | | | || | | | | | | | || | +------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| | | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Город Вичуга |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 1 |г. Вичуга, ул. | 2 070| 0,00| 1 433,00| 2 070| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| |Б.Хмельницкого, д. | 207,00| | | 207,00| | | | | | || |36 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 2 |г. Вичуга, ул. | 1 925| 743 437,00| 592,00| 545| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 729,00| 636|| |Ленинградская, д. 25| 237,00| | | 000,00| | | | | | 800,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 3 |г. Вичуга, ул. | 1 669| 1 093 253,00| 938,00| 576| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| |Ленинградская, д. 27| 261,00| | | 008,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 4 |г. Вичуга, ул. | 2 065| 915 376,00| 554,00| 487| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 725,00| 662|| |Ленинградская, д. 38| 212,00| | | 814,00| | | | | | 022,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 5 |г. Вичуга, ул. | 2 074| 922 995,00| 561,00| 489| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 725,00| 662|| |Ленинградская, д. 40| 377,00| | | 360,00| | | | | | 022,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 6 |г. Вичуга, ул. | 2 044| 922 995,00| 513,00| 461| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 725,00| 659|| |Ленинградская, д. 42| 093,00| | | 674,00| | | | | | 424,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 7 |г. Вичуга, ул. | 1 783| 560 848,00| 753,00| 525| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 922,00| 697|| |Ленинградская, д. 44| 232,00| | | 316,00| | | | | | 068,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 8 |г. Вичуга, ул. | 504 165,00| 136 534,00| 0,00| 0,00| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 414,00| 367|| |Ленинградская, д. 46| | | | | | | | | | 631,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 9 |г. Вичуга, ул. | 2 044| 2 044 223,00| 0,00| 0,00| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| |Ленинградская, д. 54| 223,00| | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 10 |г. Вичуга, ул. | 3 841| 1 891 454,00| 1 954,00| 1 950| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| |Покровского, д. 4 | 454,00| | | 000,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Итого по МО: | 20 021| 9 231 115,00| 7 298,00| 7 105| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 4 240,00| 3 684|| | 461,00| | | 379,00| | | | | | 967,00|+-----------------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Город Иваново |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 11 |г. Иваново, мкр. | 10 342| 0,00| | | 7| 10 342| | | | || |30-й, д. 9 | 706,00| | | | | 706,00| | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 12 |г. Иваново, мкр. | 796 153,00| 0,00| 1 052,00| 796| | | | | | || |ТЭЦ-3, д. 12 | | | | 153,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 13 |г. Иваново, мкр. | 1 322| 0,00| 990,00| 1 322| | | | | 0,00| 0,00|| |ТЭЦ-3, д. 17А | 384,00| | | 384,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 14 |г. Иваново, мкр. | 828 898,00| 0,00| 953,00| 828| | | | | | || |ТЭЦ-3, д. 8 | | | | 898,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 15 |г. Иваново, мкр. | 859 674,00| 0,00| 960,00| 859| | | | | | || |ТЭЦ-3, д. 9 | | | | 674,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 16 |г. Иваново, пер. | 2 236| 0,00| 677,40| 836| 1| 1 400| | | | || |Слесарный, д. 15 | 634,00| | | 634,00| | 000,00| | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 17 |г. Иваново, пер. | 704 024,00| 0,00| 410,00| 371| | | | | 409,00| 332|| |Совхозный 3-й, д. 1 | | | | 080,00| | | | | | 944,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 18 |г. Иваново, пер. | 437 663,00| 0,00| 259,00| 437| | | | | | || |Союзный, д. 5 | | | | 663,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 19 |г. Иваново, пр-кт | 551 375,00| 0,00| 863,00| 551| | | | | | || |Строителей, д. 66 | | | | 375,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 20 |г. Иваново, пр-кт | 1 403| 0,00| 991,60| 1 403| | | | | | || |Строителей, д.78 | 500,00| | | 500,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 21 |г. Иваново, проезд | 1 105| 0,00| 730,00| 1 105| | | | | | || |Институтский, д. 3 | 541,00| | | 541,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 22 |г. Иваново, ул. | 301 611,00| 0,00| 385,00| 301| | | | | | || |Авдотьинская, д. 12 | | | | 611,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 23 |г. Иваново, ул. | 599 957,00| 0,00| 326,60| 599| | | | | | || |Афанасьева, д. 11 | | | | 957,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 24 |г. Иваново, ул. | 1 038| 0,00| 442,00| 1 038| | | | | | || |Благова, д. 21 | 867,00| | | 867,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 25 |г. Иваново, ул. | 684 690,00| 0,00| 371,00| 684| | | | | | || |Богдана | | | | 690,00| | | | | | || |Хмельницкого, д. 87 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 26 |г. Иваново, ул. | 9 240| 0,00| | | 8| 9 240| | | | || |Володарского, д. 43 | 770,00| | | | | 770,00| | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 27 |г. Иваново, ул. | 1 242| 0,00| 1 102,00| 1 242| | | | | | || |Воронина, д.3 | 022,00| | | 022,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 28 |г. Иваново, ул. | 398 764,00| 0,00| 444,00| 398| | | | | | || |Гнедина, д. 13/2 | | | | 764,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 29 |г. Иваново, ул. | 1 195| 1 195 449,00| | | | | | | | || |Демьяна Бедного, д. | 449,00| | | | | | | | | || |75 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 30 |г. Иваново, ул. | 3 771| 0,00| 670,00| 589| 2| 3 181| | | | || |Дзержинского, д. 2 | 024,00| | | 175,00| | 849,00| | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 31 |г. Иваново, ул. | 1 225| 0,00| 978,14| 1 225| | | | | | || |Диановых, д. 19 | 407,00| | | 407,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 32 |г. Иваново, ул. | 297 636,00| 0,00| 295,00| 297| | | | | | || |Дюковская, д.44 | | | | 636,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 33 |г. Иваново, ул. | 281 247,00| 0,00| 286,00| 281| | | | | | || |Дюковская, д. 46 | | | | 247,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 34 |г. Иваново, ул. | 1 150| 0,00| 994,00| 1 150| | | | | | || |Земледельческая | 296,00| | | 296,00| | | | | | || |10-я, д. 9 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 35 |г. Иваново, ул. | 702 524,00| 0,00| 382,00| 702| | | | | | || |Калинцева, д. 12 | | | | 524,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 36 |г. Иваново, ул. | 594 674,00| 0,00| 316,80| 594| | | | | | || |Калинцева, д. 2 | | | | 674,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 37 |г. Иваново, ул. | 762 798,00| 0,00| 385,00| 762| | | | | | || |Калинцева, д. 3 | | | | 798,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 38 |г. Иваново, ул. | 744 974,00| 0,00| 401,60| 744| | | | | | || |Калинцева, д. 8 | | | | 974,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 39 |г. Иваново, ул. | 1 438| 454 618,00| 804,00| 983| | | | | | || |Кирякиных, д. 13 | 616,00| | | 998,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 40 |г. Иваново, ул. | 583 419,00| 0,00| 480,00| 583| | | | | | || |Красных Зорь, д. 7А | | | | 419,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 41 |г.Иваново, ул. | 789 414,00| 0,00| 950,00| 789| | | | | | || |Кудряшова, д. 117 | | | | 414,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 42 |г. Иваново, ул. | 1 085| 0,00| | | | | | | 2 251,00| 1 085|| |Кузнецова, д. 48 | 915,00| | | | | | | | | 915,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 43 |г. Иваново, ул. | 1 676| 0,00| 1 351,00| 1 676| | | | | | || |Кузнецова, д. 54 | 084,00| | | 084,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 44 |г. Иваново, ул. | 759 503,00| 0,00| 915,00| 759| | | | | | || |Куконковых, д. 138 | | | | 503,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 45 |г. Иваново, ул. | 769 161,00| 0,00| 915,00| 769| | | | | | || |Куконковых, д. 140 | | | | 161,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 46 |г. Иваново, ул. | 789 011,00| 0,00| 986,00| 789| | | | | 0,00| 0,00|| |Лагерная 1-я, д. 20 | | | | 011,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 47 |г. Иваново, ул. | 2 408| 0,00| 962,00| 2 408| | | | 0,00| | 0,00|| |Лагерная 2-я, д. 46 | 366,00| | | 366,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 48 |г. Иваново, ул. | 1 179| 0,00| 768,00| 1 179| | | | | | || |Лагерная 2-я, д. 53 | 829,00| | | 829,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 49 |г. Иваново, ул. | 689 736,00| 0,00| 480,00| 689| | | | | 0,00| 0,00|| |Лагерная 3-я, д. 49 | | | | 736,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 50 |г. Иваново, ул. | 847 914,00| 0,00| 1 038,00| 847| | | | | | || |Лагерная 3-я, д. 59 | | | | 914,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 51 |г. Иваново, ул. | 929 970,00| 0,00| 978,00| 929| | | | | | || |Лебедева-Кумача, д. | | | | 970,00| | | | | | || |10 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 52 |г. Иваново, ул. | 535 469,00| 535 469,00| | | | | | | | || |Ломовская, д. 16 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 53 |г. Иваново, ул. | 1 770| 0,00| 1 100,00| 1 770| | | | | 0,00| 0,00|| |Маршала Жаворонкова,| 007,00| | | 007,00| | | | | | || |д. 17 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 54 |г. Иваново, ул. | 491 193,00| 0,00| 275,00| 491| | | | | | || |Мебельщиков 1-я, д. | | | | 193,00| | | | | | || |8 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 55 |г. Иваново, ул. | 1 288| 0,00| | | 1| 1 288| | | | || |Межевая 3-я, д. 7 | 430,00| | | | | 430,00| | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 56 |г. Иваново, ул. | 501 111,00| 0,00| 265,00| 501| | | | | | || |Менделеева, д. 7 | | | | 111,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 57 |г. Иваново, ул. | 677 469,00| 0,00| 560,00| 677| | | | | | || |Молодых Рабочих, д. | | | | 469,00| | | | | | || |4 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 58 |г. Иваново, ул. | 635 727,00| 0,00| 336,00| 635| | | | | | || |Московская, д. 38А | | | | 727,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 59 |г. Иваново, ул. | 552 295,00| 0,00| 173,00| 552| | | | | | || |Окружная 2-я, д. 17 | | | | 295,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 60 |г. Иваново, ул. | 886 073,00| 0,00| 270,71| 886| | | | | | || |Окружная 2-я, д. 21 | | | | 073,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 61 |г. Иваново, ул. | 2 953| 0,00| | | 2| 2 953| | | | || |Профессиональная, д.| 950,00| | | | | 950,00| | | | || |33 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 62 |г. Иваново, ул. | 2 952| 0,00| | | 2| 2 952| | | | || |Профессиональная, д.| 130,00| | | | | 130,00| | | | || |35 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 63 |г. Иваново, ул. | 2 953| 0,00| | | 2| 2 953| | | | || |Профессиональная, д.| 950,00| | | | | 950,00| | | | || |37 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 64 |г. Иваново, ул. | 1 062| 0,00| 720,00| 1 062| | | | | | || |Ростовская 1-я, д. | 986,00| | | 986,00| | | | | | || |11 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 65 |г. Иваново, ул. | 547 663,00| 0,00| 441,03| 547| | | | | | || |Садовского, д. 3 | | | | 663,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 66 |г. Иваново, ул. | 1 736| 0,00| 1 080,00| 1 736| | | | | | || |Санаторная 10-я, д. | 007,00| | | 007,00| | | | | | || |1А | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 67 |г. Иваново, ул. | 643 905,00| 0,00| 340,00| 643| | | | | | || |Собинова, д. 39 | | | | 905,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 68 |г. Иваново, ул. | 399 562,00| 0,00| 320,00| 399| | | | | 0,00| 0,00|| |Спортивная, д. 18/8 | | | | 562,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 69 |г. Иваново, ул. | 619 812,00| 0,00| 568,00| 619| | | | | | || |Степана Халтурина, | | | | 812,00| | | | | | || |д. 19А | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 70 |г. Иваново, ул. | 488 594,00| 0,00| 585,00| 488| | | | | | || |Степана Халтурина, | | | | 594,00| | | | | | || |д. 22 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 71 |г. Иваново, ул. | 4 828| 0,00| | | 4| 4 828| | | | || |Танкиста | 620,00| | | | | 620,00| | | | || |Белороссова, д. 2 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 72 |г. Иваново, ул. | 1 972| 0,00| 941,71| 1 972| | | | | | || |Ташкентская, д. 60 | 207,00| | | 207,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 73 |г. Иваново, ул. | 881 631,00| 0,00| 481,32| 881| | | | | | || |Ташкентская, д. 68 | | | | 631,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 74 |г. Иваново, ул. | 2 448| 0,00| | | 2| 2 448| | | | || |Ташкентская, д. 9 | 910,00| | | | | 910,00| | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 75 |г. Иваново, ул. | 581 466,00| 0,00| 595,00| 581| | | | | 0,00| 0,00|| |Фрунзе, д. 13/1 | | | | 466,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 76 |г. Иваново, ул. | 970 243,00| 0,00| 454,00| 564| | | | | 649,00| 405|| |Фрунзе, д.17 | | | | 829,00| | | | | | 414,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 77 |г. Иваново, ул. | 347 835,00| 0,00| 274,00| 347| | | | | 0,00| 0,00|| |Фрунзе, д. 19 | | | | 835,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 78 |г. Иваново, ул. | 669 066,00| 0,00| | | | | | | 1 052,77| 669|| |Фрунзе, д. 21 | | | | | | | | | | 066,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 79 |г. Иваново, ул. | 674 914,00| 0,00| 343,00| 296| | | | | 590,00| 377|| |Фрунзе, д. 4 | | | | 918,00| | | | | | 996,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 80 |г. Иваново, ул. | 686 170,00| 0,00| 376,50| 686| | | | | | || |Чайковского, д. 41 | | | | 170,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 81 |г. Иваново, ул. | 1 267| 0,00| 763,00| 1 267| | | | | | || |Шевченко, д. 1 | 067,00| | | 067,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 82 |г. Иваново, ул. | 1 207| 0,00| 710,00| 1 207| | | | | 0,00| 0,00|| |Шевченко, д. 12 | 005,00| | | 005,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 83 |г. Иваново, ул. | 507 222,00| 0,00| 980,00| 507| | | | | | || |Шубиных, д. 33 | | | | 222,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 84 |г. Иваново, ул. | 492 321,00| 0,00| 262,22| 492| | | | | | || |Шувандиной, д. 82 | | | | 321,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 85 |г. Иваново, ул. | 580 585,00| 0,00| 305,00| 580| | | | | | || |Шувандиной, д. 90 | | | | 585,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 86 |г. Иваново, ул. | 527 111,00| 0,00| 265,00| 527| | | | | 0,00| 0,00|| |Юношеская, д. 7 | | | | 111,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 87 |г. Иваново, ш. | 1 536| 0,00| 1 841,00| 1 536| | | | | | || |Кохомское, д. 5 | 353,00| | | 353,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Итого по МО: | 100 643| 2 185 536,00| 41 917,63| 53 995| 31| 41 591| 0,00| 0,00| 4 951,77| 2 871|| | 259,00| | | 073,00| | 315,00| | | | 335,00|+-----------------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Город Кохма |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 88 |г. Кохма, ул. | 4 968| 3 362 265,00| 624,00| 860| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 222,00| 745|| |Ивановская, д. 23 | 335,00| | | 146,00| | | | | | 924,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 89 |г. Кохма, ул. | 4 423| 3 362 265,00| 0,00| 0,00| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 270,00| 1 061|| |Ивановская, д. 38 | 985,00| | | | | | | | | 720,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 90 |г. Кохма, ул. | 2 213| 1 151 903,00| 0,00| 0,00| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 671,00| 1 061|| |Кочетовой, д. 20а | 556,00| | | | | | | | | 653,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 91 |г. Кохма, ул. | 2 756| 1 953 829,00| 0,00| 0,00| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 153,00| 802|| |Машиностроительная, | 772,00| | | | | | | | | 943,00|| |д. 12 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 92 |г. Кохма, ул. | 5 637| 3 922 529,00| 0,00| 0,00| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 451,30| 1 714|| |Октябрьская, д. 64 | 352,00| | | | | | | | | 823,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Итого по МО: | 20 000| 13 752| 624,00| 860| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 1 767,30| 5 387|| | 000,00| 791,00| | 146,00| | | | | | 063,00|+-----------------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Ильинское |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 93 |рп. | 664 027,00| 664 027,00| | | | | | | | || |Ильинское-Хованское,| | | | | | | | | | || |ул. Пролетарская, д.| | | | | | | | | | || |3 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 94 |рп. | 664 027,00| 664 027,00| | | | | | | | || |Ильинское-Хованское,| | | | | | | | | | || |ул. Пролетарская, д.| | | | | | | | | | || |5 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 95 |рп. | 664 027,00| 664 027,00| | | | | | | | || |Ильинское-Хованское,| | | | | | | | | | || |ул. Пролетарская, д.| | | | | | | | | | || |7 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 96 |рп. | 1 970| 847 515,00| 490,00| 1 123| | | | | | || |Ильинское-Хованское,| 965,00| | | 450,00| | | | | | || |ул. Советская, д. | | | | | | | | | | || |69а | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Итого по МО: | 3 963| 2 839 596,00| 490,00| 1 123| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| | 046,00| | | 450,00| | | | | | |+-----------------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Плесское |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 97 |г. Плес, п. | 2 928| 950 000,00| 772,00| 1 212| | | | | 1 915,00| 766|| |Северцево, д. 1 | 733,00| | | 721,00| | | | | | 012,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 98 |г. Плес, ул. | 435 202,00| 140 000,00| 300,00| 295| | | | | | || |Корнилова, д. 21 | | | | 202,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 99 |г. Плес, ул. | 435 202,00| 140 000,00| 300,00| 295| | | | | | || |Корнилова, д. 26 | | | | 202,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 100 |г. Плес, ул. | 480 947,00| 140 000,00| 300,00| 295| | | | | 43,40| 45 745,00|| |Корнилова, д. 38 | | | | 202,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 101 |г. Плес, ул. | 480 947,00| 140 000,00| 300,00| 295| | | | | 43,40| 45 745,00|| |Корнилова, д. 40 | | | | 202,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 102 |г. Плес, ул. Лесная,| 1 105| 210 000,00| 550,00| 742| | | | | 104,20| 152|| |д. 18 | 230,00| | | 265,00| | | | | | 965,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 103 |г. Плес, ул. Лесная,| 2 360| 443 604,00| 772,00| 1 261| | | | | 1 810,00| 655|| |д. 24 | 327,00| | | 383,00| | | | | | 340,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 104 |г. Плес, ул. | 630 303,00| 140 000,00| 240,00| 441| | | | | 46,20| 48 696,00|| |Луначарского, д. 10 | | | | 607,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 105 |г. Плес, ул. | 637 564,00| 140 000,00| 302,00| 441| | | | | 53,20| 56 075,00|| |Луначарского, д. 12 | | | | 489,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 106 |г. Плес, ул. | 657 733,00| 140 000,00| 298,00| 464| | | | | 50,40| 53 122,00|| |Луначарского, д. 14 | | | | 611,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 107 |г. Плес, ул. | 657 733,00| 140 000,00| 298,00| 464| | | | | 50,40| 53 122,00|| |Луначарского, д. 16 | | | | 611,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 108 |г. Плес, ул. | 657 733,00| 140 000,00| 298,00| 464| | | | | 50,40| 53 122,00|| |Луначарского, д. 18 | | | | 611,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 109 |г. Плес, ул. | 486 847,00| 140 000,00| 300,00| 295| | | | | 49,00| 51 645,00|| |Луначарского, д. 8 | | | | 202,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 110 |г. Плес, ул. Максима| 588 002,00| 120 000,00| 300,00| 295| | | | | 576,00| 172|| |Горького, д. 7 | | | | 202,00| | | | | | 800,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 111 |г. Плес, ул. | 1 331| 210 000,00| 765,00| 1 028| | | | | 88,20| 92 965,00|| |Первомайская, д. 9 | 759,00| | | 794,00| | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 112 |г. Плес, ул. | 562 869,00| 120 000,00| 300,00| 295| | | | | 426,25| 147|| |Советская, д. 15 | | | | 202,00| | | | | | 667,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 113 |г. Плес, ул. | 562 869,00| 120 000,00| 300,00| 295| | | | | 426,25| 147|| |Советская, д. 23 | | | | 202,00| | | | | | 667,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Итого по МО: | 15 000| 3 573 604,00| 6 695,00| 8 883| 0| 0,00| 0,00| 0,00| 5 732,30| 2 542|| | 000,00| | | 708,00| | | | | | 688,00|+-----------------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Приволжское |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 114 |г. Приволжск, пер. | 1 107| 579 330,00| 306,00| 238| 0| 0,00| 40,00| 38| 408,00| 250|| |Кооперативный, д. 11| 118,00| | | 570,00| | | | 519,00| | 699,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 115 |г. Приволжск, пер. | 2 166| 920 680,00| 630,00| 535| 0| 0,00| 64,00| 67| 1 046,00| 642|| |Фрунзе, д. 2 | 250,00| | | 460,00| | | | 270,00| | 840,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 116 |г.Приволжск, ул. | 6 742| 2 865 140,00| 1 100,00| 903| 0| 0,00| 293,00| 403| 520,00| 2 570|| |Коминтерновская, д. | 510,00| | | 260,00| | | | 990,00| | 120,00|| |34 | | | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 117 |г. Приволжск, ул. | 3 858| 2 037 890,00| 826,00| 833| 0| 0,00| 168,00| 225| 2 501,28| 761|| |Льнянщиков, д. 3 | 540,00| | | 220,00| | | | 490,00| | 940,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 118 |г. Приволжск, ул. | 5 317| 2 436 710,00| 1 130,00| 1 312| 0| 0,00| 148,00| 204| 1 325,00| 1 364|| |Московская М., д. 1 | 760,00| | | 450,00| | | | 260,00| | 340,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 119 |г. Приволжск, ул. | 2 623| 1 208 193,00| | | | | | | 744,00| 1 414|| |Революционная, д. 36| 078,00| | | | | | | | | 885,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 120 |г. Приволжск, ул. | 286 600,00| 0,00| | | | | 208,00| 145| 108,00| 141|| |Советская, д. 1 | | | | | | | | 600,00| | 000,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 121 |г. Приволжск, ул. | 6 343| 2 627 750,00| 1 460,00| 1 600| 0| 0,00| 183,00| 252| 1 809,00| 1 862|| |Советская, д. 1А | 530,00| | | 580,00| | | | 490,00| | 710,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 122 |г. Приволжск, ул. | 1 193| 478 710,00| 430,00| 351| 0| 0,00| 49,60| 47| 480,00| 316|| |Советская, д. 23 | 960,00| | | 190,00| | | | 670,00| | 390,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 123 |г. Приволжск, ул. | 1 186| 577 290,00| 296,00| 445| 0| 0,00| 40,00| 43| 220,00| 120|| |Фрунзе, д. 20А | 419,00| | | 380,00| | | | 619,00| | 130,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 124 |г. Приволжск, ул. | 1 646| 914 650,00| 625,00| 559| 0| 0,00| 64,00| 67| 74,00| 104|| |Фрунзе, д. 23 | 140,00| | | 410,00| | | | 530,00| | 550,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 125 |г. Приволжск, ул. | 8 643| 6 084 800,00| 2 194,00| 2 128| | | 409,00| 430| | || |Фурманова, д. 16 | 000,00| | | 000,00| | | | 200,00| | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 126 |г. Приволжск, ул. | 4 319| 4 319 335,00| | | | | | | | || |Фурманова, д. 17 | 335,00| | | | | | | | | |+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+| 127 |г. Приволжск, ул. | 3 565| 1 147 080,00| 796,00| 875| 0| 0,00| 57,00| 53| 798,00| 1 489|| |Шагова, д. 27 | 760,00| | | 930,00| | | | 430,00| | 320,00|+--------+--------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Итого по МО: | 49 000| 26 197| 9 793,00| 9 783| 0| 0,00| 1 723,60| 1 980| 10 033,28| 11 038|| | 000,00| 558,00| | 450,00| | | | 068,00| | 924,00|+-----------------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+|Итого по субъекту: | 208 627| 57 780| 66 817,63| 81 751| 31| 41 591| 1 723,60| 1 980| 26 724,65| 25 524|| | 766,00| 200,00| | 206,00| | 315,00| | 068,00| | 977,00|+-----------------------------+------------+-------------+----------------+-------+-------+-------+----------------+-------+----------------+-----------+ Приложение 4 к постановлению Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-п Приложение 4 к адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010-2011 годыРеестр протоколов общих собраний собственников жилья, членовжилищных, жилищно-строительных кооперативов и иныхспециализированных потребительских кооперативов либо собственниковпомещений в многоквартирных домах+---------+-----------------------+---------------------------------+-----------------------------------------+--------------------+---------------+| № п/п | Адрес МКД | Управление МКД | Результаты голосования о участии в |Реквизиты протокола | ссылка на 15 || | | | программе собственниками | | приложение || | +------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| | | Способ | Наименование | Общее | Количество | Количество |Номер | Дата |Номер | Номер || | | управления | управляющей | количество | голосов | голосов | | | тома |страницы|| | | МКД |компании, ТСЖ, ЖСК и| голосов |собственников|собственников| | | | || | | | т.д |собственников| помещений, | помещений, | | | | || | | | | помещений в | принявших | принявших | | | | || | | | | МКД |положительное|положительное| | | | || | | | | | решение об | решение об | | | | || | | | | | участии в | участии в | | | | || | | | | | программе | программе | | | | || | | | +-------------+-------------+-------------+ | | | || | | | | кв.м. | кв.м. | % | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+|Город Вичуга |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 1 |г. Вичуга, ул. |Управляющая |Общество с | 2 288,60| 1 833,40| 80,11| 2 | 04.07.2010 | 4 | 1 || |Б.Хмельницкого, д.36 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Жилищно-ремонтный | | | | | | | || | | |участок № 3" г. | | | | | | | || | | |Вичуга Ивановской | | | | | | | || | | |области | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 2 |г. Вичуга, ул. |Управляющая |Общество с | 612,10| 561,90| 91,80| 2 | 04.07.2010 | 4 | 6 || |Ленинградская, д.25 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Жилищно-ремонтный | | | | | | | || | | |участок № 4" г. | | | | | | | || | | |Вичуга Ивановской | | | | | | | || | | |области | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 3 |г. Вичуга, ул. |Управляющая |стью | 3 519,90| 2 601,00| 73,89| 2 | 04.07.2010 | 4 | 11 || |Ленинградская, д.27 |компания |"Жилищно-ремонтный | | | | | | | || | | |участок № 4" г. | | | | | | | || | | |Вичуга Ивановской | | | | | | | || | | |области | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 4 |г. Вичуга, ул. |Управляющая |Общество с | 580,50| 450,30| 77,57| 2 | 04.07.2010 | 4 | 16 || |Ленинградская, д.38 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Жилищно-ремонтный | | | | | | | || | | |участок № 4" г. | | | | | | | || | | |Вичуга Ивановской | | | | | | | || | | |области | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 5 |г. Вичуга, ул. |Управляющая |Общество с | 590,50| 493,31| 83,54| 2 | 04.07.2010 | 4 | 21 || |Ленинградская, д.40 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Жилищно-ремонтный | | | | | | | || | | |участок № 4" г. | | | | | | | || | | |Вичуга Ивановской | | | | | | | || | | |области | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 6 |г. Вичуга, ул. |Управляющая |Общество с | 561,80| 422,70| 75,24| 2 | 04.07.2010 | 4 | 26 || |Ленинградская, д.42 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Жилищно-ремонтный | | | | | | | || | | |участок № 4" г. | | | | | | | || | | |Вичуга Ивановской | | | | | | | || | | |области | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 7 |г. Вичуга, ул. |Управляющая |Общество с | 806,60| 806,60| 100,00| 2 | 04.07.2010 | 4 | 31 || |Ленинградская, д.44 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Жилищно-ремонтный | | | | | | | || | | |участок № 4" г. | | | | | | | || | | |Вичуга Ивановской | | | | | | | || | | |области | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 8 |г. Вичуга, ул. |Управляющая |Общество с | 287,50| 287,50| 100,00| 2 | 04.07.2010 | 4 | 36 || |Ленинградская, д. 46 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Жилищно-ремонтный | | | | | | | || | | |участок № 4" г. | | | | | | | || | | |Вичуга Ивановской | | | | | | | || | | |области | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 9 |г. Вичуга, ул. |Управляющая |Общество с | 4 388,50| 3 315,30| 75,55| 2 | 04.07.2010 | 4 | 41 || |Ленинградская, д. 54 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Жилищно-ремонтный | | | | | | | || | | |участок № 4" г. | | | | | | | || | | |Вичуга Ивановской | | | | | | | || | | |области | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 10 |г. Вичуга, ул. |Управляющая |Общество с | 6 088,00| 4 638,80| 76,20| 2 | 04.07.2010 | 4 | 46 || |Покровского, д. 4 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Жилищно-ремонтный | | | | | | | || | | |участок № 3" г. | | | | | | | || | | |Вичуга Ивановской | | | | | | | || | | |области | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+|Город Иваново |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 11 |г. Иваново, мкр. 30-й, |ТСЖ |товарищество | 13 114,20| 9 178,60| 69,99| 4 | 24.07.2010 | 1 | 1 || |д.9 | |собственников жилья | | | | | | | || | | |"Бытовик 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 12 |г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3,|Управляющая |открытое акционерное| 4 310,90| 3 155,10| 73,19|19/12 | 24.07.2010 | 1 | 11 || |д. 12 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 13 |г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3,|Управляющая |открытое акционерное| 6 766,50| 4 602,40| 68,02|34/17А| 24.07.2010 | 1 | 18 || |д. 17А |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 14 |г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3,|Управляющая |открытое акционерное| 8 695,20| 5 908,10| 67,95| 17/8 | 24.07.2010 | 1 | 25 || |д. 8 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 15 |г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3,|Управляющая |открытое акционерное| 5 739,20| 4 083,50| 71,15| 18/8 | 24.07.2010 | 1 | 32 || |д.9 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 16 |г. Иваново, пер. |Управляющая |открытое акционерное| 4 576,80| 3 162,51| 69,10|28/15 | 24.07.2010 | 1 | 39 || |Слесарный, д. 15 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 17 |г. Иваново, пер. |Управляющая |открытое акционерное| 385,40| 283,40| 73,53| 1/1а | 24.07.2010 | 1 | 46 || |Совхозный 3-й, д. 1 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 18 |г. Иваново, пер. |Управляющая |открытое акционерное| 275,90| 207,40| 75,17| 11/5 | 26.08.2010 | 1 | 51 || |Союзный, д.5 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 19 |г. Иваново, пр-кт. |Управляющая |открытое акционерное| 3 024,00| 2 416,60| 79,91| 1/10 | 06.08.2010 | 1 | 58 || |Строителей, д.66 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 1" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 20 |г. Иваново, пр-кт. |ТСЖ |товарищество | 3 538,40| 3 399,40| 96,07| 15 | 26.07.2010 | 1 | 64 || |Строителей, д.78 | |собственников жилья | | | | | | | || | | |"Камвольщик - 1" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 21 |г. Иваново, проезд |Управляющая |открытое акционерное| 811,30| 597,10| 73,60| 9/3 | 24.07.2010 | 1 | 72 || |Институтский, д.3 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 22 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 376,80| 282,90| 75,08| 1/12 | 24.07.2010 | 1 | 78 || |Авдотьинская, д.12 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |упрвляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 23 |г. Иваново, ул. |Управляющая |общество с | 395,70| 350,30| 88,53| 5/11 | 28.07.2010 | 1 | 83 || |Афанасьева, д.11 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 24 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 945,70| 703,70| 74,41| 4/21 | 24.07.2010 | 1 | 89 || |Благова, д. 21 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 25 |г. Иваново, ул. Богдана|Управляющая |открытое акционерное| 380,60| 324,10| 85,16| 2/87 | 24.07.2010 | 1 | 96 || |Хмельницкого, д. 87 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 26 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 14 465,10| 9 758,15| 67,46| 1/43 | 24.07.2010 | 1 | 103 || |Володарского, д. 43 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 27 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 3 148,02| 2 361,02| 75,00| 3 | 10.08.2010 | 1 | 110 || |Воронина, д. 3 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 2" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 28 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 490,70| 376,65| 76,76| 1/13 | 24.07.2010 | 1 | 116 || |Гнедина, д. 13/2 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 29 |г. Иваново, ул. Демьяна|ТСЖ |товарищество | 4 501,00| 4 501,00| 100,00| 4 | 17.07.2010 | 1 | 121 || |Бедного, д.75 | |собственников жилья | | | | | | | || | | |"Учитель 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 30 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 4 711,30| 3 233,25| 68,63| 1/2 | 24.07.2010 | 1 | 125 || |Дзержинского, д. 2 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 31 |г. Иваново, ул. |ТСЖ |товарищество | 2 151,50| 2 015,70| 93,69| 3 | 23.07.2010 | 1 | 130 || |Диановых, д. 19 | |собственников жилья | | | | | | | || | | |"Луч - 5" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 32 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 305,60| 236,40| 77,36| 1/44 | 24.07.2010 | 1 | 139 || |Дюковская, д. 44 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 33 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 312,50| 229,65| 73,49| 1/46 | 24.07.2010 | 1 | 144 || |Дюковская, д. 46 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 34 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 2 531,10| 1 716,90| 67,83| 1/9 | 10.08.2010 | 1 | 149 || |Земледельческая 10-я, |компания |общество "Городская | | | | | | | || |д. 9 | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 2" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 35 |г. Иваново, ул. |Управляющая |общество с | 486,60| 468,00| 96,18|10/12 | 29.07.2010 | 1 | 155 || |Калинцева, д.12 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 36 |г. Иваново, |Управляющая |общество с | 307,30| 235,50| 76,64| 1/2 | 29.07.2010 | 1 | 161 || |ул.Калинцева, д.2 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 37 |г. Иваново, ул. |Управляющая |общество с | 466,00| 429,80| 92,23| 2/3 | 29.07.2010 | 1 | 167 || |Калинцева, д. 3 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 38 |г. Иваново, ул. |Управляющая |общество с | 479,80| 456,50| 95,14| 3/8 | 29.07.2010 | 1 | 173 || |Калинцева, д. 8 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 39 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 1 982,80| 1 367,60| 68,97| 2 | 10.08.2010 | 1 | 178 || |Кирякиных, д. 13 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 2" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 40 |г. Иваново, ул. Красных|ТСЖ |товарищество | 2 701,60| 1 955,00| 72,36| 6 | 06.08.2010 | 1 | 184 || |Зорь, д. 7А | |собственников жилья | | | | | | | || | | |"Алые паруса" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 41 |г. Иваново, ул. |ТСЖ |товарищество | 3 558,20| 2 617,50| 73,56| 108 | 26.07.2010 | 1 | 192 || |Кудряшова, д. 117 | |собственников жилья | | | | | | | || | | |"Медицинских | | | | | | | || | | |работников" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 42 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 3 724,40| 2 490,13| 66,86| 5/48 | 24.07.2010 | 1 | 201 || |Кузнецова, д. 48 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 43 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 12 557,20| 8 517,10| 67,83|32/54 | 24.07.2010 | 1 | 207 || |Кузнецова, д. 54 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 44 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 3 109,00| 2 355,00| 75,75|3/138 | 24.07.2010 | 1 | 213 || |Куконковых, д. 138 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 45 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 3 119,50| 2 324,60| 74,52|2/140 | 24.07.2010 | 1 | 220 || |Куконковых, д. 140 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 46 |г. Иваново, ул. |Управляющая |Открытое акционерное| 3 586,00| 2 439,70| 68,03|16/20 | 24.07.2010 | 1 | 227 || |Лагерная 1-я, д. 20 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 47 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 1 865,00| 1 247,60| 66,90|24/46 | 24.07.2010 | 1 | 236 || |Лагерная 2-я, д.46 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 48 |г. Иваново, ул. |Управляющая |товарищество | 2 028,60| 2 028,60| 100,00| 1 | 26.07.2010 | 1 | 243 || |Лагерная 2-я, д.53 |компания |собственников жилья | | | | | | | || | | |"ЗЧМ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 49 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 507,60| 449,89| 88,63|14/49 | 24.07.2010 | 2 | 1 || |Лагерная 3-я, д.49 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 50 |г. Иваново, ул. |ТСЖ |товарищество | 2 887,80| 2 887,80| 100,00| 2 | 01.08.2010 | 2 | 8 || |Лагерная 3-я, д.59 | |собственников жилья | | | | | | | || | | |"Ударник-2" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 51 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 3 893,70| 2 616,47| 67,20| 7/10 | 24.07.2010 | 2 | 15 || |Лебедева-Кумача, д. 10 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 52 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 3 912,00| 3 004,70| 76,81| 5/10 | 10.08.2010 | 2 | 21 || |Ломовская, д. 16 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 1" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 53 |г.Иваново, ул. Маршала |Управляющая |открытое акционерное| 1 376,00| 984,80| 71,57|25/17 | 24.07.2010 | 2 | 27 || |Жаворонкова, д. 17 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 54 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 305,20| 223,60| 73,26| 13/8 | 26.08.2010 | 2 | 34 || |Мебельщиков 1-я, д. 8 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 55 |г. Иваново, ул. Межевая|Управляющая |открытое акционерное| 4 994,70| 3 460,60| 69,29| 8/7 | 26.07.2010 | 2 | 41 || |3-я, д.7 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 56 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 276,30| 189,40| 68,55| 12/7 | 26.08.2010 | 2 | 48 || |Менделеева, д.7 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 57 |г. Иваново, ул. Молодых|Управляющая |открытое акционерное| 635,30| 476,48| 75,00| 1/4 | 24.07.2010 | 2 | 55 || |Рабочих, д.4 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 58 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 243,30| 243,30| 100,00| 3/38 | 26.07.2010 | 2 | 60 || |Московская, д.38А |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 59 |г. Иваново, ул. |Управляющая |общество с | 300,30| 228,80| 76,19| 6/17 | 29.07.2010 | 2 | 67 || |Окружная 2-я, д.17 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 60 |г. Иваново, ул. |Управляющая |общество с | 314,30| 229,60| 73,05|11/21 | 29.07.2010 | 2 | 73 || |Окружная 2-я, д. 21 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 61 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 6 307,50| 5 263,10| 83,44| 2/10 | 10.08.2010 | 2 | 79 || |Профессиональная, д. 33|компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 1" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 62 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 6 288,00| 4 560,80| 72,53| 3/10 | 10.08.2010 | 2 | 85 || |Профессиональная, д. 35|компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 1" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 63 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 6 274,60| 4 962,00| 79,08| 4/10 | 10.08.2010 | 2 | 91 || |Профессиональная, д.37 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 1" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 64 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 658,70| 500,40| 75,97|10/11 | 24.07.2010 | 2 | 97 || |Ростовская 1-я, д.11 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 65 |г. Иваново, ул. |Управляющая |общество с | 517,30| 379,90| 73,44| 17/3 | 29.07.2010 | 2 | 103 || |Садовского, д.3 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 66 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 1 849,20| 1 256,60| 67,95|26/1А | 24.07.2010 | 2 | 109 || |Санаторная 10-я, д. 1А |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 67 |г. Иваново, ул. |Управляющая |общество с | 370,60| 310,30| 83,73| 7/39 | 29.07.2010 | 2 | 116 || |Собинова, д. 39 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 68 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 396,70| 308,50| 77,77| 1/18 | 24.07.2010 | 2 | 121 || |Спортивная, д. 18/8 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 69 |г. Иваново, ул. Степана|Управляющая |общество с | 961,90| 708,31| 73,64| 1/19 | 24.07.2010 | 2 | 126 || |Халтурина, д.19А |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью " | | | | | | | || | | |Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства№| | | | | | | || | | |7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 70 |г. Иваново, ул. Степана|Управляющая |открытое акционерное| 652,00| 562,67| 86,30| 2/22 | 24.07.2010 | 2 | 131 || |Халтурина, д.22 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 71 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 7 812,80| 5 300,30| 67,84| 7/2 | 26.07.2010 | 2 | 136 || |Танкиста Белороссова, |компания |общество "Городская | | | | | | | || |д.2 | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 72 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 3 285,50| 2 201,85| 67,02| 6/60 | 24.07.2010 | 2 | 145 || |Ташкентская, д.60 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 73 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 540,40| 431,60| 79,87| 5/68 | 24.07.2010 | 2 | 150 || |Ташкентская, д.68 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 74 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 3 872,50| 2 627,10| 67,84| 9/9 | 26.07.2010 | 2 | 157 || |Ташкентская, д.9 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 75 |г. Иваново, ул. Фрунзе,|Управляющая |открытое акционерное| 700,70| 525,15| 74,95|1/13А | 24.07.2010 | 2 | 164 || |д.13/1 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 76 |г. Иваново, ул. Фрунзе,|Управляющая |открытое акционерное| 421,70| 380,06| 90,13| 1/17 | 24.07.2010 | 2 | 169 || |д.17 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 77 |г. Иваново, ул. Фрунзе,|Управляющая |открытое акционерное| 274,90| 187,30| 68,13| 1/19 | 24.07.2010 | 2 | 174 || |д.19 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 78 |г. Иваново, ул. Фрунзе,|Управляющая |открытое акционерное| 1 256,60| 885,40| 70,46| 1/13 | 03.08.2010 | 2 | 179 || |д. 21 |компания |общество | | | | | | | || | | |"Многофункциональное| | | | | | | || | | |предприятие | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства"| | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 79 |г. Иваново, ул. Фрунзе,|Управляющая |открытое акционерное| 382,20| 331,45| 86,72| 1/4а | 24.07.2010 | 2 | 183 || |д. 4 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 7" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 80 |г. Иваново, ул. |Управляющая |общество с | 418,40| 403,10| 96,34|13/41 | 29.07.2010 | 2 | 188 || |Чайковского, д. 41 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 81 |г. Иваново, ул. |Управляющая |Открытое акционерное| 802,10| 772,70| 96,33| 6/1 | 24.07.2010 | 2 | 194 || |Шевченко, д.1 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 82 | г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 812,70| 658,10| 80,98|31/12 | 24.07.2010 | 2 | 200 || |Шевченко, д.12 |компания |общество"Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 83 |г. Иваново, ул. |ТСЖ |товарищество | 3 536,40| 3 536,40| 100,00| 1 | 25.12.2008 | 2 | 206 || |Шубиных, д.33 | |собственников жилья | | | | | | | || | | |"Сокол" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 84 |г. Иваново, ул. |Управляющая |общество с | 298,70| 229,20| 76,73| 9/82 | 20.07.2010 | 2 | 213 || |Шувандиной, д. 82 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 85 |г. Иваново, ул. |Управляющая |общество с | 296,70| 236,30| 79,64| 8/90 | 29.07.2010 | 2 | 219 || |Шувандиной, д .90 |компания |ограниченной | | | | | | | || | | |ответственностью | | | | | | | || | | |"Гарант-Сервис" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 86 |г. Иваново, ул. |Управляющая |открытое акционерное| 271,10| 209,50| 77,28| 10/7 | 24.07.2010 | 2 | 235 || |Юношеская, д. 7 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйствая| | | | | | | || | | |№ 6" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 87 |г. Иваново, ш. |Управляющая |открытое акционерное| 11 819,80| 7 909,30| 66,92| 1/5 | 24.07.2010 | 2 | 242 || |Кохомское, д. 5 |компания |общество "Городская | | | | | | | || | | |управляющая | | | | | | | || | | |организация | | | | | | | || | | |жилищного хозяйства | | | | | | | || | | |№ 3" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+|Город Кохма |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 88 |г. Кохма, ул. |ТСЖ |ТСЖ "Кохма" | 1 287,00| 1 287,00| 100,00| 2 | 16.07.2010 | 3 | 1 || |Ивановская, д. 23 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 89 |г. Кохма, ул. |ТСЖ |ТСЖ "Кохма" | 3 407,00| 3 407,00| 100,00| 2 | 16.07.2010 | 3 | 7 || |Ивановская, д. 38 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 90 |г. Кохма, ул. |ТСЖ |ТСЖ "Кохма" | 405,00| 405,00| 100,00| 2 | 16.07.2010 | 3 | 13 || |Кочетовой, д. 20а | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 91 |г. Кохма, ул. |ТСЖ |ТСЖ "Кохма" | 1 647,00| 1 647,00| 100,00| 2 | 16.07.2010 | 3 | 19 || |Машиностроительная, д. | | | | | | | | | || |12 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 92 |г. Кохма, ул. |ТСЖ |ТСЖ "Кохма" | 3 626,00| 3 626,00| 100,00| 2 | 16.07.2010 | 3 | 25 || |Октябрьская, д. 64 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+|Ильинское |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 93 |рп. |Управляющая |ООО "Ильинское ЖКХ" | 304,90| 304,90| 100,00| 2 | 15.04.2010 | 7 | 1 || |Ильинское-Хованское, |компания | | | | | | | | || |ул. Пролетарская, д. 3 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 94 |рп. |Управляющая |ООО "Ильинское ЖКХ" | 308,40| 308,40| 100,00| 2 | 15.04.2010 | 7 | 7 || |Ильинское-Хованское, |компания | | | | | | | | || |ул. Пролетарская, д. 5 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 95 |рп. |Управляющая |ООО "Ильинское ЖКХ" | 323,60| 285,20| 88,13| 2 | 15.04.2010 | 7 | 13 || |Ильинское-Хованское, |компания | | | | | | | | || |ул. Пролетарская, д. 7 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 96 |рп. |Управляющая |ООО "Ильинское ЖКХ" | 450,30| 377,60| 83,86| 2 | 13.04.2010 | 7 | 19 || |Ильинское-Хованское, |компания | | | | | | | | || |ул. Советская, д. 69а | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+|Плесское |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 97 |г. Плес, п.Северцево, |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 3 069,70| 2 798,70| 91,17| 2 | 30.06.2010 | 6 | 1 || |д. 1 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 98 |г. Плес, ул. Корнилова,|Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 459,40| 459,40| 100,00| 2 | 30.06.2010 | 6 | 6 || |д. 21 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 99 |г. Плес, ул. Корнилова,|Управляющая |ООО "ПРиволжское МПО| 318,80| 318,80| 100,00| 2 | 30.06.2010 | 6 | 11 || |д. 26 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 100 |г. Плес, ул. Корнилова,|Управляющая |ООО "ПРиволжское МПО| 294,80| 294,80| 100,00| 2 | 30.06.2010 | 6 | 16 || |д. 38 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 101 |г. Плес, ул. Корнилова,|Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 309,40| 309,40| 100,00| 2 | 30.06.2010 | 6 | 21 || |д. 40 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 102 |г. Плес, ул. Лесная, д.|Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 1 080,70| 1 019,50| 94,34| 2 | 18.04.2010 | 6 | 26 || |18 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 103 |г. Плес, ул. Лесная, д.|Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 3 056,50| 3 056,50| 100,00| 2 | 30.06.2010 | 6 | 31 || |24 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 104 |г. Плес, ул. |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 306,40| 306,40| 100,00| 2 | 10.06.2010 | 6 | 36 || |Луначарского, д. 10 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 105 |г. Плес, ул. |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 416,50| 416,50| 100,00| 2 | 10.06.2010 | 6 | 41 || |Луначарского, д. 12 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 106 |г. Плес, ул. |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 302,00| 302,00| 100,00| 2 | 12.06.2010 | 6 | 46 || |Луначарского, д.14 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 107 |г. Плес, ул. |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 309,90| 309,90| 100,00| 2 | 15.06.2010 | 6 | 51 || |Луначарского, д.16 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 108 |г. Плес, ул. |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 304,50| 304,50| 100,00| 2 | 15.06.2010 | 6 | 56 || |Луначарского, д.18 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 109 |г. Плес, ул. |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 304,00| 304,00| 100,00| 2 | 18.06.2010 | 6 | 61 || |Луначарского, д.8 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 110 |г. Плес, ул. Максима |ТСЖ |ТСЖ "Горького,7" | 160,40| 160,40| 100,00| 2 | 22.07.2010 | 6 | 66 || |Горького, д.7 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 111 |г. Плес, ул. |Управляющая |ООО "ПРиволжское МПО| 854,10| 854,10| 100,00| 2 | 25.06.2010 | 6 | 72 || |Первомайская, д. 9 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 112 |г. Плес, ул. Советская,|Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 193,80| 193,80| 100,00| 2 | 18.06.2010 | 6 | 77 || |д. 15 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 113 |г. Плес, ул. Советская,|ТСЖ |"Советская,23" | 145,40| 145,40| 100,00| 2 | 22.07.2010 | 6 | 82 || |д. 23 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+|Приволжское |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 114 |г. Приволжск, пер. |ТСЖ |ТСЖ "пер. | 290,30| 290,30| 100,00| 2 | 01.03.2010 | 5 | 1 || |Кооперативный, д. 11 | |Кооперативный,11" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 115 |г. Приволжск, пер. |ТСЖ |ТСЖ "Радуга" | 959,90| 959,90| 100,00| 2 | 01.03.2010 | 5 | 7 || |Фрунзе, д. 2 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 116 |г. Приволжск, ул. |Управляющая |ООО"Приволжское МПО | 1 834,70| 1 834,70| 100,00| 2 | 02.03.2010 | 5 | 13 || |Коминтерновская, д. 34 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 117 |г. Приволжск, ул. |ТСЖ |ТСЖ "Льнянщиков, 3" | 3 022,30| 3 022,30| 100,00| 2 | 01.03.2010 | 5 | 18 || |Льнянщиков, д. 3 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 118 |г.Приволжск ,ул. |Управляющая |ООО"Приволжское МПО | 1 054,20| 1 054,20| 100,00| 2 | 02.03.2010 | 5 | 24 || |Московская М,. д. 1 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 119 |г. Приволжск, ул. |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 993,70| 993,70| 100,00| 2 | 04.06.2010 | 5 | 29 || |Революционная, д. 36 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 120 |г. Приволжск, ул. |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 3 858,50| 3 858,50| 100,00| 2 | 02.03.2010 | 5 | 34 || |Советская, д. 1 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 121 |г. Приволжск, ул. |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 1 538,40| 1 538,40| 100,00| 2 | 02.03.2010 | 5 | 39 || |Советская, д. 1А |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 122 |г. Приволжск, ул. |ТСЖ |ТСЖ"Советская,23" | 451,90| 451,90| 100,00| 2 | 01.03.2010 | 5 | 44 || |Советская, д. 23 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 123 |г. Приволжск, ул. |ТСЖ |ТСЖ "Родина" | 311,90| 311,90| 100,00| 2 | 01.03.2010 | 5 | 50 || |Фрунзе, д. 20А | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 124 |г. Приволжск, ул. |ТСЖ |ТСЖ "Фрунзе, 23" | 971,90| 971,90| 100,00| 2 | 23.02.2010 | 5 | 56 || |Фрунзе, д. 23 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 125 |г. Приволжск, ул. |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 7 488,80| 7 488,80| 100,00| 2 | 30.07.2010 | 5 | 62 || |Фурманова, д. 16 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 126 |г. Приволжск, ул. |Управляющая |ООО "Приволжское МПО| 6 719,30| 6 719,30| 100,00| 2 | 30.07.2010 | 5 | 67 || |Фурманова, д. 17 |компания |ЖКХ" | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+| 127 |г. Приволжск, ул. |ТСЖ |ТСЖ "Центр" | 1 115,44| 1 115,44| 100,00| 2 | 20.03.2010 | 5 | 72 || |Шагова, д. 27 | | | | | | | | | |+---------+-----------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+-------------+------+-------------+------+--------+ Приложение 5 к постановлению Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-п Приложение 6 к адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Дата публикации извещения:______________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома:_________________________________________________________________________________________________________________________ Работы(объекты):_____________________________________________________________________________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса ________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда:_______________________________________________________________________________________________ рублей Дата начала работ:______________________________________________________ Дата вскрытия конвертов:________________________________________________ Официальный интернет-сайт для публикации ____________________________________________________________________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками____________________________________________________________________________________________________ Приложение: конкурсная документация в составе: 1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формыдокументов. 2. Техническая и сметная документация, в составе:_____________________________________________________________________________. (перечислить документы) 3. Договор подряда (проект). Приложение 7 к адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 годИнформация о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Дата____________________________________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. _________________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации)_________________________________________________________________________ (наименование муниципального образования) Адрес многоквартирного дома:_________________________________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты):____________________________________________________________________________________________________________________________________ (перечислить работы). Заказчик_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда:_______________________________________________________________________________________________ рублей Дата началаработ:_______________________________________________________ Дата вскрытия конвертов:________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками____________________________________________________________________________________________________ Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы наинтернет-сайте_____________________________________________________________ Приложение 8 к адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)___________________________________ __________________(место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии________________________________________________________Секретарь комиссии___________________________________________________________Члены комиссии_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:_____________________________________________________________________________, Время начала вскрытия конвертов ________________________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представителиучастников конкурса: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности) По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытияконвертов присутствовали __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано____________ заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, чтоони не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либоизъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявкиподаны от следующих организаций:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации (Приложение кнастоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Председатель конкурсной комиссии ___________________________________Члены конкурсной комиссии______________________________________________________________________________________________________________ (подписи) Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от______________ Сводная таблица конкурсных заявок+-----+---------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+------------------+-------------------+---------------+-----------------+------------+------------+| № | | Документ, | Доку-мент, | Инфор-мация о | Доку-менты, | Нотариально | Нотари-ально | Нотари-ально | Оригинал или | Справка из | Копия | Цена | Отметка о || п/п | Наименование | подтверждающий | подтверждаю-щий | составе и | подтверждаю-щие | заверенные | заверен-ная | заверен-ная | нотариаль-но | налого-вого | бухгал-терского | конкурсной | соблюдении || | участника, | полномо-чия | внесение | квали-фика-ции | опыт работы | копии | копия | копия | заве-ренная копия | органа о | баланса* | заявки | требований || | адрес | лица на | обеспе-чения | работ-ников | (копии | учредитель-ных | свидетельства | свиде-тельства о | выписки из | размере | | | к допуску || | | осу-ществле-ние | | | дого-воров | доку-ментов | о постанов-ке | госу-дарственной | Единого | задолженности | | | на участие || | | действий от | | | подря-да) | | на учет в | регистрации | государст-венного | | | | в конкурсе || | | имени участника | | | | | налого-вом | | реестра | | | | || | | | | | | | органе | | юриди-ческих лиц | | | | || | | | | | | | | | | | | | |+-----+---------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+------------------+-------------------+---------------+-----------------+------------+------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |+-----+---------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+------------------+-------------------+---------------+-----------------+------------+------------+| 1 | | | | | | | | | | | | | |+-----+---------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+------------------+-------------------+---------------+-----------------+------------+------------+| 2 | | | | | | | | | | | | | |+-----+---------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+------------------+-------------------+---------------+-----------------+------------+------------+| 3 | | | | | | | | | | | | | |+-----+---------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+------------------+-------------------+---------------+-----------------+------------+------------+| 4 | | | | | | | | | | | | | |+-----+---------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+------------------+-------------------+---------------+-----------------+------------+------------+* В случае если участник претендует на льготу, предоставляемуюучастникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднегопредпринимательства в соответствии с Федеральным законом от24.07.2007 № 209-ФЗ, а также местными участниками Председатель конкурсной комиссии __________________________________Члены конкурсной комиссии ________________________________________ (подписи) Приложение 9 к адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)___________________________________________ __________________(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии________________________________________________________Секретарь комиссии___________________________________________________________Члены комиссии ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявокпроступили заявки следующих участников конкурса:_____________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,установленным пунктом ___ конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Сроквыполнения работ» и «Квалификация» отражены в Приложении кнастоящему протоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценкизаявок По результатам оценки и сопоставления заявок, представленнымзаявкам присвоены следующие номера:1. ________________________________________________________.2. _____________________________________________________.3. _____________________________________________________.4. ________________________________________________ и т.д.Победителем конкурса признана ________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации)Организатору конкурса поручается;- в пятидневный срок с дня подписания настоящего протоколаосуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, заисключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.Председатель конкурсной комиссии __________________________________Члены конкурсной комиссии ________________________________________ (подписи) Приложение к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от______________ Оценка заявок по критериям и подкритериям+-----+--------------+-------------+------------------------------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+| № | Наименование | Дата и | Критерий «цена договора» | Критерий «срок | Критерий «квалификация» | ИТОГО || п/п | участника | время | | выполнения работ» | | || | | регистрации | | | | || | | заявки | | | | |+-----+--------------+-------------+------------------------------+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+| | | | | | подкритерии | балл | |+-----+--------------+-------------+----------+-----------+-------+----------------+-------+----------+-----------+--------------+-----------+---------------------+----------+--------------+-----------+-+-----+-+-------+| | | | без | с | балл | пока-затель | балл | опыт | штраф-ной | квалификация | штраф-ной | соблюдение техни-ки | штрафной | проигран-ные | штраф-ной | | || | | | льготы, | льго-той, | | | | работы | балл | персонала | балл | безо-пас-ности | балл | арбитраж-ные | балл | | || | | | рублей | рублей | | | | | | | | | | дела | | | |+-----+--------------+-------------+----------+-----------+-------+----------------+-------+----------+-----------+---+----------+-----------+----------+----------+----------+----+---------+-----------+----+--+--+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |+-----+--------------+-------------+----------+-----------+-------+----------------+-------+----------+-----------+---+---+------------------+----------+----------+----------+----+-------------+-------+----+--+--+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+--------------+-------------+----------+-----------+-------+----------------+-------+----------+-----------+-------+------------------+---------------------+----------+------------------+-------+-------+---------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+--------------+-------------+----------+-----------+-------+----------------+-------+----------+-----------+-------+------------------+---------------------+----------+------------------+-------+-------+---------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+--------------+-------------+----------+-----------+-------+----------------+-------+----------+-----------+-------+------------------+---------------------+----------+------------------+-------+-------+---------+Председатель конкурсной комиссии __________________________________Члены конкурсной комиссии ________________________________________ (подписи) Приложение 10 к адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов1. Общие положения1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключениядоговора подряда на выполнение следующих работ по капитальномуремонту_____________________________________________________________________________ (наименование и адрес объекта)_____________________________________________________________________________ (перечислить работы)1.2. Заказчиком является _________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование заказчика)1.3. Организатором конкурса является: _______________________________________________________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса) 1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:____________________________________________________________________рублей, в том числе НДС ___________________ рублей. 1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день ичас вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются поадресу:____________________________________________________________,часы работы_______________________________________________________________ . 1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будетпроизведено в ____ часов ____ минут «___» ________ 20____ года поадресу:_____________________________________________________________________.На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всехпретендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должныбыть подтверждены доверенностью. 1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется наинтернет-сайте ______________________________________________________не менее чем за 30 дней до даты проведения конкурса. 1.8. Участники конкурса _____________________ предоставляют (предоставляют, не предоставляют)обеспечение заявки.1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявкиучастники конкурса должны перечислить сумму в размере_______________________________________ рублей (3% от начальной ценыдоговора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующийсчет: ______________________________________________________________ (указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты) 1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются наинтернет-сайте______________________________________________________в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов. 1.11. Рекомендуется заключать договор подряда с победителемконкурса по форме согласно приложению 6 к Типовой конкурснойдокументации в десятидневный срок с даты опубликования результатовконкурса, с учетом методических рекомендаций по заполнению примернойформы договора (приложение 5 к Типовой конкурсной документации). 1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное законтакты с участниками конкурса: ________________________________________________________ (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)2. Требования к участникам конкурса Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующиеследующим требованиям:2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке,предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях.2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности передбюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или впроцедуре банкротства.2.4 Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков,который ведется согласно Положению о ведении реестранедобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим,программным, лингвистическим, правовым и организационным средствамобеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков,утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от15.05.2007 № 292.2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут бытьопределены специальные квалификационные требования для допускаучастников к конкурсу. 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок научастие в конкурсе 3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку,составленную по форме согласно приложению 1 к типовой конкурснойдокументации с приложением следующих документов:3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласноприложению 2 к типовой конкурсной документации.3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществлениедействий от имени участника по форме согласно приложению 3 к типовойконкурсной документации.3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающий внесениеобеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией).3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работыспециалистов участников конкурса на объектах аналогах и соответствиеквалификационным требованиям.3.1.5. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату переддатой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки осостоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе напоследнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (дляиндивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендуетна льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурснойдокументации).3.1.6. Организационно-штатное расписание участника конкурса и (или)подразделений участника конкурса, на которые планируется возложитьвыполнение работ с информацией о составе и квалификацииспециалистов, которые планируются к привлечению для выполнениясоответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование встроительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях неменее 5 лет по форме согласно приложению 4 к Типовой конкурснойдокументации с приложением документов, подтверждающих ихквалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовойкнижки).3.1.7. Нотариально заверенные копии учредительных документов совсеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (дляюридических лиц), нотариально заверенную копию документа,удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации(для индивидуальных предпринимателей).3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке научет в налоговом органе.3.1.9. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственнойрегистрации.3.1.10. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единогогосударственного реестра юридических лиц (Единого государственногореестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем зашесть месяцев до объявления конкурса.3.1.11. Справка из налогового органа о размере задолженностиучастника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня илигосударственные внебюджетные фонды за последний календарный год,полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки.3.1.12. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видамработ, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства, выданное саморегулируемой организацией(при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказомМинистерства регионального развития Российской Федерации от30.12.2009 № 624).3.2. Указанные документы являются обязательными для представления.Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа илипредставление документов по формам, отличным от тех, что включены внастоящую конкурсную документацию, могут являться основанием дляотказа в допуске к участию в конкурсе.3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 -3.1.12 настоящей конкурсной документации в составе заявки нетребуется, если данные документы были представлены ранее при участиипретендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальномобразовании (при условии, что организатором указанных конкурсовявлялась местная администрация) и срок их действия не истек, асодержащаяся в них информация не утратила свой актуальности.Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором былипредставлены данные документы, должна быть отражена в заявке научастие в конкурсе.3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организаторуконкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предметконкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта -один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждомвнутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно,«Оригинал» или «Копия», и указывается наименование,организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес ителефон. Копия заявки должна содержать копии всех документоворигинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документовне требуется.3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты,курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящейконкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие сопозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению непринимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде.Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение вконкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ееприема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявкеприсваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередностиее доставки участником.3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзывезаявки подается участником в письменном виде по адресу, в которыйдоставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должнобыть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатьюорганизации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращаетсяорганизатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменениевносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявкии должно быть оформлено участником как самостоятельный документ,подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленныйпечатью организации-участника. Документ, представляющий собойизменение, запечатывается в конверт, который оформляется также каквнешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись«Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.4 Обеспечение конкурсной заявки4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечениеконкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящейконкурсной документации.4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика вследующих случаях:4.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после процедурывскрытия конвертов.4.2.2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписаниядоговора подряда.4.2.3. Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечениеисполнения договора.4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе - впятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсныхзаявок.4.3.2. Победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписаниядоговора подряда при условии представления победителем надлежащегообеспечения исполнения договора.4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не сталипобедителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявкекоторого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписанияпротокола оценки и сопоставления заявок.4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоенвторой номер, в течение десяти дней со дня подписания договораподряда с победителем или с таким участником конкурса при условиипредставления надлежащего обеспечения исполнения договора.5. Процедура проведения конкурса 5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задаватьвопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать отнего разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедурепроведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо вформе электронного документа, либо по телефону, с использованиемконтактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурснойдокументации. Ответы на письменные вопросы участников конкурсанаправляются в течение двух рабочих дней со дня поступления. 5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурснуюдокументацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытияконвертов, о чем он должен известить участников путем публикациисоответствующей информации. Организатор конкурса имеет правопредоставить участникам дополнительное время для учета внесенных имизменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более позднийсрок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной датывскрытия конвертов. 5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявкипроходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предметсоответствия требованиям конкурсной документации, по результатамкоторой конкурсной комиссией принимается решение о допускепретендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 5.3.1. Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличиеподписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку. 5.3.2. Предоставление участником неполного комплектадокументов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурснойдокументации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом. 5.3.3. Несоответствие участника требованиям, установленнымпунктом 2 настоящей конкурсной документации. 5.3.4. Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой,указанной в конкурсной документации. 5.5.5. Предоставление участником в конкурсной заявкенедостоверных сведений. 5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующейтребованиям конкурсной документации и участник может быть допущен кучастию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклоненияот требований конкурсной документации, которые существенно не меняютхарактеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурснойдокументацией, либо если она содержит незначительные ошибки илинеточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквеннымизначениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженнаябуквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаиуказания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквеннымизначениями. 5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе,проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучшихусловий для исполнения договора подряда на выполнение работ покапитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии скритериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласнопункту 6 настоящей конкурсной документации. 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 6.1. Для определения лучших условий для исполнения договораподряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирногодома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурснаякомиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится почетырем подкритериям: а) опыт работы (количество успешно завершенныхобъектов-аналогов за последний год); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированногоинженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастныхслучаев при производстве работ за последние 2 года); г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика поарбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорамподряда за последние два года (проигранные арбитражные дела); 6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям -100.6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией вследующей последовательности: 6.4.1. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (сучетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурснойдокументации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка снаилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляютсяпо мере снижения показателей; при равенстве показателей меньшийномер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше. 6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «ценадоговора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2. В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указанопротив порядкового номера заявки. Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора» +---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| № | Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое || | | кол-во | ранжирования | кол-во баллов || | | баллов | заявок | |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | Цена | 60 | 1 | 60 || | договора | | | |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 2 | 55 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 3 | 50 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 4 | 45 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 5 | 40 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 6 | 35 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 7 | 30 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 8 | 25 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 9 | 20 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 10 | 15 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 11 | 10 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 12 | 5 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+| | | | 13 и более | 0 |+---+--------------+--------------+-------------------+-------------------+ Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ» +---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| № | Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое || | | кол-во | ранжирования | кол-во баллов || | | баллов | заявок | |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | Срок | 20 | 1 | 20 || | выполнения | | | |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 2 | 20 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 3 | 20 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 4 | 18 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 5 | 16 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 6 | 14 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 7 | 12 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 8 | 10 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 9 | 8 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 10 | 6 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 11 | 4 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 12 | 2 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+| | | | 13 и более | 0 |+---+-------------+--------------+-------------------+---------------------+ 6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию«квалификация участника» в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждойзаявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются измаксимального количества баллов, установленного для данногокритерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участникуприсваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника». Таблица 3 Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация» +---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | Максималь-ное | | Показатель | Количество || № | Критерий | кол-во баллов | Подкритерии | подкритерия | штрафных || | | | | (ед) | баллов |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | Опыт работы (количество | 2 и более | 0 || | | | успешно завершенных* | | || | | | объектов-аналогов** за | | || | | | последний год) | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | Квалифи-кация | | | | || | | 20 | | | |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | | 1 | 5 |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | | 0 | 10 |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | | 2 и более с | || | | | | опытом | || | | | | работы | 0 || | | | Квалификация персонала | более 10 | || | | | (наличие квалифицированного | лет и | || | | | инженерного персонала***) | стажем | || | | | | работы в | || | | | | компании | || | | | | более 2 лет | |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | | 2 и более с | || | | | | опытом | 5 || | | | | работы | || | | | | более 5 лет | |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | | в остальных | 10 || | | | | случаях | |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | Соблюдение техники | 0 | 0 || | | | безопасности (кол-во | | || | | | несчастных случаев при | | || | | | производстве работ за | | || | | | последние 2 года) | | |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | | 1 | 5 |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | | 2 и более | 10 |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | Сведения об удовлетворенных | 0 | 0 || | | | исках, предъявленных | | || | | | участнику конкурса, об | | || | | | исполнении договорных | | || | | | обязательств по договорам | | || | | | подряда за последние 2 года | | |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | | 1 | 5 |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+| | | | | | || | | | | 2 и более | 10 || | | | | | |+---+--------------------+---------------+-------------------------------+-------------+----------------+ * Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. 6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по тремкритериям.6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далеепорядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов.При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившаянаибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем покритерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию«Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку,которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляетсяпобедителем конкурса. 7. Льготы отдельным категориям участников 7.1. При ранжировании участников конкурса по критерию «Ценадоговора» отдельным категориям участников может быть предоставленальгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжированиииспользуется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора,предложенной участником. При этом в случае победы участника вконкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной вконкурсной заявке. 7.2. Указанная в пункте 7.1. льгота предоставляется участникамконкурса, являющимся субъектами малого и среднегопредпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательствав Российской Федерации». Чтобы воспользоваться льготой участникдолжен указать в соответствующей графе заявки, что он являетсямикропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, иприложить подтверждающие документы (средняя численность работниковза предшествующий календарный год, размер выручки от реализациитоваров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога надобавленную стоимость). 7.3. Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляетсяучастникам конкурса, являющимся местными участниками. Местным участником признается участник конкурса,зарегистрированный в муниципальном районе (городском округе), вкотором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобывоспользоваться льготой участник доложен указать в соответствующейграфе заявки, что он является местным участником.7.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое правона льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок,и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетомпроизведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу подвум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммыпроцентов. Приложение 1 к Типовой конкурсной документации Заявкана участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник:+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.1. Наименование юридического лица | |+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.1. 1.2. ИНН | |+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.3. Юридический адрес | |+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.4. Фактический адрес | |+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.5. Контактный телефон (факс) | |+------------------------------------------------+-----------------------------+| 1.6. Контактное лицо | |+------------------------------------------------+-----------------------------+2. Электронный адрес участника______________________________________3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленнуюстоимость.является (не является), основание освобождения от уплаты НДС вслучае наличия.4. Участник ______________________________________выданное имеет (не имеет)саморегулируемойорганизацией свидетельство о допуске к работам, которые оказываютвлияние на безопасность объектов капитального строительства согласноперечню, утвержденному приказом Министерства Регионального развитияРоссийской Федерации от 30.12.2009 № 624.5. Право на льготы5.1. Участник является_______________________________________________ (микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)+--------------------------+--------------------------+------------------------+| Наименование | Единица измерения | Значение |+--------------------------+--------------------------+------------------------+| Средняя численность | человек | || работников за | | || предшествующий | | || календарный год | | |+--------------------------+--------------------------+------------------------+| Размер выручки без учета | рублей | || налога на добавленную | | || стоимость | | |+--------------------------+--------------------------+------------------------+| Балансовая стоимость | рублей | || активов за | | || предшествующий | | || календарный год | | |+--------------------------+--------------------------+------------------------+5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу_____________________________________________________________________ (да/нет)6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признанаполной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.7. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всехуровней или государственными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации или в процедуребанкротства;- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:+-----+-------------------------------------+-----------------+---------------+| № | Наименование | Единица | Значение (все || п/п | | измерения0 | значения || | | | указываются || | | | цифрами) |+-----+-------------------------------------+-----------------+---------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+-----+-------------------------------------+-----------------+---------------+| 1. | Цена договора, в том числе налог на | Рубли | || | добавленную стоимость (при наличии) | | |+-----+-------------------------------------+-----------------+---------------+| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни | || | | с даты начала | || | | работ | |+-----+-------------------------------------+-----------------+---------------+9. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| № | Наименование | Единица | Значение (все || п/п | | измерения0 | значения || | | | указываются || | | | цифрами) |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| | количество успешно завершенных | | || | объектов-аналогов за последний год по | | || | видам работ (не подтвержденных | | || | документально) | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| | количество успешно завершенных | | || | объектов-аналогов за последний год по | | || | видам работ, подтвержденных | | || | представленными договорами подряда и | | || | другими документами | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| 2 | Квалификация персонала (наличие | человек | || | квалифицированного инженерного | | || | персонала), в том числе: | | || | | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| | с опытом работы более 10 лет и стажем | | || | работы в компании более 2-х лет | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| | - с опытом работы более 5 лет | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| 3 | Соблюдение техники безопасности | шт. | || | (кол-во несчастных случаев при | | || | производстве работ за последние 2 | | || | года) | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+| 4 | Участие в судебных заседаниях в | шт. | || | качестве ответчика по делам об | | || | исполнении договорных обязательств по | | || | договорам подряда за последние 2 года | | || | (проигранные арбитражные дела) | | |+-----+----------------------------------------+-------------+----------------+10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере__________________________________________________________________________________ рублей,________________________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения)11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие вконкурсе__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.12 конкурснойдокументации Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать Приложение 2 к Типовой конкурсной документации Опись входящих в состав заявки документов________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника)подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по привлечениюподрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документыи что содержание описи и состав заявки совпадают. +------------------------------------------+------------------------+| Наименование документа | Количество листов |+------------------------------------------+------------------------+| | |+------------------------------------------+------------------------+| | |+------------------------------------------+------------------------+ Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 3 к Типовой конкурсной документации ДОВЕРЕННОСТЬ №______ Место составления ______________________ Дата выдачи________________ Настоящей доверенностью________________________________________________ (наименование участника) в лице_______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),действующего на основании____________________________________________________ (устава, положения и т.п.), уполномочивает ___________________________________________________________ (ФИО лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)осуществлять все необходимые действия, в том числе подписыватьзаявку на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядныхорганизаций для выполнение работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) Настоящая доверенность выдана сроком на_________________________________. Подпись ____________________________________________________удостоверяю. (ФИО лица, которому выдается доверенность) Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 4 к Типовой конкурсной документации Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет+---+--------+-------------+---------+-------------+------------+------------+| | ФИО | Должность в | Стаж | Стаж работы | Название | Примечания || | | организации | работы | в | учебного | || | | - участнике | в | организации | заведения | || | | конкурса | отрасли | - участнике | и год | || | | | | конкурса | окончания | |+---+--------+-------------+---------+-------------+------------+------------+| 1 | | | | | | |+---+--------+-------------+---------+-------------+------------+------------+| 2 | | | | | | |+---+--------+-------------+---------+-------------+------------+------------+| 3 | | | | | | |+---+--------+-------------+---------+-------------+------------+------------+Итого:- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажемработы в организации - участнике конкурса более 2-х лет: ________человек.- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачизаявки: ____________________________________________________________________________ Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника(заверенные участником):1. Копия паспорта в количестве ____ шт.2. Копия диплома в количестве ____ шт.3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт. Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 5 к Типовой конкурсной документацииМетодические рекомендации по заполнению примерной формы договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов При составлении договора подряда (далее - договор подряда)необходимая информация вносится в незаполненные поля. Примерызаполнения незаполненных полей в договоре подряда приведены вметодических рекомендациях по заполнению примерной формы договораподряда. Все особенности договорных отношений сторон договора подряда,вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональнымиособенностями и требованиями конкретного заказчика, излагаются встатье 15 договора подряда «Особые условия». Статьи и пункты договора подряда, не требующие внесенияинформации, в методических рекомендациях по заполнению примернойформы договора подряда пропущены. Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирногодома в соответствии с пунктом 3 Статьи 15 Федерального закона от 21июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства» с учетом Методических рекомендацийпо формированию состава работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов, финансируемых за счет средств,предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,утвержденных правлением Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работпо капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии суказанным законом относятся: 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкойприборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловойэнергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 2) ремонт или замена (указать в соответствии с составом работ)лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,при необходимости ремонт лифтовых шахт; 3) ремонт крыш; 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществув многоквартирных домах; 5) утепление и ремонт (указать в соответствии с составом работ)фасадов. Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению работ по капитальному ремонтувнутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада(далее - работы) многоквартирного дома расположенного по адресу:указать адрес. В пункте 1.1. может быть указано несколько видовработ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п. В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствиис технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.Договором подряда должны быть определены состав и содержаниетехнической документации, а также должно быть предусмотрено, какаяиз сторон и в какой срок должна предоставить соответствующуюдокументацию. Номера и наименования приложений к Договору по видам работ покапитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической исметной документацией, перечисляются в Статье 17 Договора. 1.2. Следует указать общую стоимость работ по Договору истоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой идублируется прописью. Стоимость работ может быть определена в результате проведенияконкурса. Тогда в пункте 1.2 указывается цена предложения победителяконкурса. В этом случае стоимость работ, подлежащих оплате,определяется путем умножения цены, определенной сметнойдокументацией Заказчика на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается какотношение цены победителя торгов к начальной (максимальной) сметнойстоимости работ. Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то втексте пункта 1.2: «в том числе НДС_________________ рублей» следуетзаписать: «не облагается». Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнениюс новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимостьработ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несетПодрядчик. 1.4. При проведении конкурса срок выполнения работ внезаполненном поле пункта 1.4 указывается в соответствии с заявкойпобедителя конкурса. 1.7. В текст данного пункта необходимо внести наименование,номер и дату принятия документа, являющегося основанием длязаключения Договора. Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА 2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договорууказывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом(банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчикаили третьих лиц или залог денежных средств и иные способыобеспечения обязательств в соответствии с законодательством) вразмере не менее 10% общей стоимости Договора. Если Договоромпредусматривается выплата авансового платежа, размер обеспеченияисполнения Договора не может быть меньше размера авансового платежа.Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами ДоговораПодрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то Договорподлежит расторжению. 2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика поустранению выявленных дефектов в гарантийный период указывается всоответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование,банковская гарантия, поручительство или удержание денежных средств сокончательного платежа Подрядчику). Если Заказчиком принято решение об обеспечении исполненияобязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течениегарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы сокончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта2.2 рекомендуется указать: «удержание с окончательного платежа». Вэтом случае в статью 15 «Особые условия» необходимо внести пункт суказанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполненияобязательств Подрядчиком по истечению гарантийного срока(рекомендуемый - 14 дней со дня истечения гарантийного срока). Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 3.1. Если объект капитального ремонта включает небольшоеколичество видов и объемов работ, не требует длительного времени дляих выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику вДоговоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в текстепервого абзаца пункта 3.1 в незаполненных полях необходимо записать:«не предусматривается». Если авансовый платеж признан необходимым, его размер можетбыть установлен при заключении Договора подряда. Его конкретныйразмер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетомобоснованных предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненныхполях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер исумму авансового платежа (не более 30 % от стоимости работ). В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1Заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа позавершению работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2 исправки по форме КС-3 (рекомендуемый - 14 дней) в соответствии сусловиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включаетбольшое количество видов и объемов работ, требует длительноговремени для их выполнения (более четырех месяцев), наряду савансовым платежом Подрядчику в Договоре подряда могут бытьпредусмотрены промежуточные платежи. В этом случае в статью 15«Особые условия» рекомендуется внести следующие пункты: - «15+ При выполнении Договора Заказчиком осуществляютсяпромежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком ипринятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммыстоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчикпроизводит промежуточные платежи за фактически выполненныеПодрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчикомсчетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3.»; - «15+ Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком иЗаказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятыеобъемы Работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередныхпромежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.». Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1. В случае заключения Договора по результатам конкурсныхпроцедур дата начала работ может быть определена Заказчиком дозаключения Договора и доведена до сведения участников конкурса вобъявлении о торгах. Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетомобоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда. 4.2. Дата окончания работ определяется путем отсчета сроковвыполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4Договора с даты начала работ. Если объект капитального ремонта предполагает выполнениенескольких видов работ и (или) требует длительного времени для ихвыполнения, то Договором может быть предусмотрено составлениекалендарного плана выполнения работ. В этом случае в Статью 15«Особые условия» рекомендуется внести следующие условия: «15+. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершенияотдельных этапов работ определяются календарным планом выполненияработ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.». Статья 5. ЗАКАЗЧИК 5.1.1. В незаполненном поле этого пункта указывается срокпередачи Заказчиком Подрядчику по акту Объекта в работу со дняподписания Договора Сторонами. Этот срок может быть определен поусмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложенийПодрядчика при заключении Договора подряда (рекомендуемый - 7 дней). Статья 6. ПОДРЯДЧИК Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение натерритории рабочей площадки временных сооружений, в том числеосуществление временных присоединений к коммуникациям, то в этомслучае в Статью 15 «Особые условия» рекомендуется внести следующийпункт: - «15+. Подрядчик обязан возвести собственными силами исредствами на территории рабочей площадки все временные сооружения,необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в томчисле осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям:___________________________________.». - «15+.Подрядчик обязан производить оплату за использованиепоставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счетсобственных средств.». Необходимо указать наименование коммуникаций к которымПодрядчик обязан за свой счет осуществить временные присоединения.Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение. Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 7.1. В незаполненном поле этого пункта необходимо указатьдолжность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, названиеорганизации, адрес, контактные телефоны полномочного ПредставителяЗаказчика. В зависимости от региональных особенностей и конкретныхусловий проведения капитального ремонта многоквартирного домаПредставителем Заказчика может быть: а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющейкомпании); б) инженер или инженерная организация, действующая на основаниидоговора с Заказчиком. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прави выполнении обязанностей заказчика осуществляется в соответствии состатьей 749 Гражданского кодекса Российской Федерации. При необходимости в незаполненном поле этого пункта можноуказать несколько лиц, являющихся уполномоченными ПредставителямиЗаказчика. 7.2. В незаполненном поле пункта 7.2 необходимо указатьдолжность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, должностьпредставителя Подрядчика, обеспечивающее выполнение работПодрядчиком, ведение документации на объекте и представляющееПодрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимосогласование с органами государственного строительного надзора идругими ведомственными организациями порядка ведения работ наобъекте, то в Статью 15 «Особые условия» рекомендуется внестиследующий пункт: «15+. Подрядчик обязан согласовать с органами государственногостроительного надзора и другими контролирующими и надзорнымиорганизациями проект порядка ведения работ на объекте.». Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется ссоблюдением требований законодательства, в том числе установленныхчастью 9 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 9.3. В незаполненном поле этого пункта указывается срок, втечение которого Подрядчик обязан направить своего представителя дляучастия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступлениегарантийного случая, согласования порядка и сроков их устранения сдаты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый -3 дня). Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 13.1.1. Если Договор заключен по результатам конкурса иПодрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается ис Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользуЗаказчика. Статья 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ В данную статью Договора подряда вносятся пункты, вызванныеспецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностямии требованиями конкретного Заказчика. В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта(например, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты,обязывающие Подрядчика, например: - исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убиратьлестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целяхобеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначитьответственное лицо за исполнение данного пункта. - предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, впроцессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работпередать Заказчику. - осуществлять производство работ с соблюдением мер,обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декоразданий и сооружений Для снижения рисков Подрядчика, в отдельных случаях,рекомендуется страхование соответствующих рисков, в соответствии состатьей 742 Гражданского кодекса Российской Федерации.В случае страхования рисков в данную статью Договора рекомендуетсявнести следующий пункт: «15+.Подрядчик обязан застраховать у страховщика,согласованного с Заказчиком, строительные риски на сумму, равнуюстоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора и представитьЗаказчику оригиналы страховых полисов в семидневный срок с датызаключения Договора.». В зависимости от сложности и условий проведения капитальногоремонта многоквартирного жилого дома в Договоре можно предусмотретьобязательное страхование ответственности перед третьими лицами.Тогда следует внести в особые условия следующий пункт: «15+.Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договорузастраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненныйжизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ наобъекте и представить Заказчику копию договора страхования в течениесеми дней с даты подписания Договора Сторонами.». При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать, чточрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собойсущественное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие,увеличение цены конкурсной заявки. Приложение 6 к Типовой конкурсной документацииПримерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Договор №___ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома «____»___________ 20__ года____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)в лице____________________________________________________________________,действующего на основании______________________________________________(далее - Заказчик) содной стороны и _______________________________________________________________________________________________________________________ (полное наименование подрядной организации)в лице______________________________________________________________,действующего на основании_______________________________________________(далее - Подрядчик),именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор онижеследующем: Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательствапо выполнению работ по капитальному ремонту___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее -объект), расположенного поадресу:_____________________________________ в соответствии стехнической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.1.2 Общая стоимость работ по Договорусоставляет___________________________ рублей, в том числеНДС__________________________________________________ рублей. Стоимость по видам работ составляет:______________________________________________________________________рублей, (вид работ)______________________________________________________________________рублей; (вид работ)______________________________________________________________________рублей,. (вид работ) 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчикомза свой риск из своих материалов, своими силами и средствамивыполнить работы в соответствии с Договором, устранить всенедостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику завыполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной всоответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является_________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г. Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика поДоговору является ___________________________ на сумму______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчикуобеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок сдаты подписания Договора Сторонами. 2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика поустранению выявленных дефектов в гарантийный период является______________________ на сумму___________________рублей,действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязанпредставить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемкиобъекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видамработ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченныхработ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: - авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости,указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме_________________________________ рублей выплачивается в ______дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньшепредставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств поДоговору; - окончательный платеж по завершению работ по Договорувыплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по формеКС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанныхдокументов 3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходовпо производству работ, предоставить Представителю Заказчика попервому требованию все необходимые документы, подтверждающиеиспользование авансового платежа в соответствии с его назначением. Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1. Срок начала работ: не позднее«____»______________20___года, но не ранее выплаты авансовогоплатежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора . 4.2. Срок окончания работ не позднее:«____»______________20___года. 4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является датаподписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссиейзаконченных работ по капитальному ремонту объекта. Статья 5. ЗАКАЗЧИК 5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________дней со дня подписания Договора Сторонами. 5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течениевсего периода производства работ. 5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организоватьприемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справкипо форме КС-3. 5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, иными правовыми актами инастоящим Договором. Статья 6. ПОДРЯДЧИК 6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный впункте 5.1.1. 6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенныеотступления от требований, предусмотренных в технической и сметнойдокументации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части. 6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование,изделия, конструкции, строительную технику, необходимые дляпроизводства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку искладирование. Используемые при производстве работ материалы(комплектующие и оборудование) должны соответствоватьгосударственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапахвыполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия,пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другиедокументы, удостоверяющие качество используемых Подрядчикомматериалов. 6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или)ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ,наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика иПодрядчика, контактных телефонов. 6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовымзаконодательством Российской Федерации, а также нормативными актами,направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должныпроизводиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменномусогласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные ипраздничные дни с учетом соответствующих требований законодательстваРФ. 6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнениенеобходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению нормэкологической безопасности, пожарной безопасности и других нормбезопасности, рациональному использованию территории, охранеокружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участкисвободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ,и обеспечивать их своевременную уборку. 6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов,оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества,необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки смомента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор доподписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ покапитальному ремонту объекта. 6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранностиили прочности объекта немедленно известить Заказчика и до полученияот него указании приостановить работы и принять все возможные мерыпо предотвращению наступления отрицательных последствий, которыемогут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 6.1.11. По первому требованию представителя Заказчикапредставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условиядля исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительнойдокументации, который включает общий журнал производства работ,уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ,исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствованияскрытых работ и ответственных конструкций. 6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков,выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срокаэксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполненииработ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчикасроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчиквправе для исправления некачественно выполненных работ привлечьдругую организацию за счет Подрядчика. 6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядокпривлечения и использование иностранных работников. 6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности,предусмотренные законодательством Российской Федерации, инымиправовыми актами и настоящим Договором. Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, которыйпредставляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняетфункции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является: ____________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителядолжностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком,ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика вовзаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является: (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика,осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этомсоответствующей Стороны. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемыхконструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов,технических условий и других нормативных документов; 7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранениемвыявленных дефектов в технической и сметной документации; 7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качествоиспользуемых Подрядчиком изделий и материалов (техническихпаспортов, сертификатов, и других документов); 7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытыхработ и ответственных конструкций и подписание актаосвидетельствования скрытых работ; 7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимостивыполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование актаприемки выполненных работ КС-2; 7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта вэксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирногодома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4,представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать всовещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика; 7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику итребовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения вДоговор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условияДоговора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной формеуведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые онсчитает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующиеразъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего Договораосуществляются Сторонами только в письменном виде, при этомписьменные указания Подрядчику могут даваться представителемЗаказчика в журнале производства работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лицаПодрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика приниматьучастие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителяПодрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждениявопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных сработами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в видепротоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ. 7.12. С момента начала работ и до приемки их результатовЗаказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, вкотором отражается технологическая последовательность, сроки,качество выполнения и условия производства работ по форме,установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организациястроительства». 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчикомсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом,оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующимзаконодательством, документами, подтверждающими их право навыполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых насубподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ поДоговору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющиегеологический, археологический интерес или иную ценность, найденныена месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика.В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы инемедленно уведомить об этом Заказчика. Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется всоответствии с ВСН 42-85(Р) - «Правила приемки в эксплуатациюзаконченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1,утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической исметной документацией, а также иными применимыми нормативнымиактами. 8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителяЗаказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта ксдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, актпо форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 днейпосле получения уведомления Подрядчика организует и в установленномпорядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объектав эксплуатацию. 8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитальногоремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке вэксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальномуремонту объекта по всем видам работ. 8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки вэксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляетсяакт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устраненияПодрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефектысвоими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только послевыполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметнойдокументацией, а также после устранения всех дефектов в соответствиис пунктом 8.4 Договора. 8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком онпринимает на себя ответственность за сохранность объекта и несетриск возможного его повреждения или утраты. Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивныеэлементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком исубподрядчиками по Договору. 9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, чтодефекты произошли вследствие нормального износа объекта или егочастей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок насмонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийномусроку, установленному его производителем. 9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменноизвестить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своегопредставителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а вслучае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасностиэксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. ПредставителиСторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядоки сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышатьсроков необходимых для подготовки производства соответствующих работи производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней. 9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписанияакта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт спривлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услугкоторых при установлении наступления гарантийного случая несетПодрядчик. 9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленныхдефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь длявыполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в томчисле в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранениювыявленных дефектов в гарантийный период. Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствиис действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащеевыполнение своих обязательств по Договору. 10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по ДоговоруЗаказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность ввиде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) отстоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочкидо фактического исполнения обязательств. 10.3. За заключение договора субподряда без согласования сЗаказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (одинпроцент) стоимости работ, переданных на выполнение субподряднойорганизации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договорасубподряда. 10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5,6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменнопредупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленногонарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случаеотказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений,Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целыхпять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора закаждый день до фактического устранения нарушений. 10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащееисполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков,причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождаетСтороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждоенарушение в отдельности. 10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, чтопросрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствиенепреодолимой силы или по вине другой Стороны. Статья 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчикаизменения в техническую документацию при условии, что дополнительныеработы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной впункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 11.2. При внесении изменений в техническую документацию всоответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваютсяЗаказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией,являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большемпротив указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объемеосуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительнойсметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлениемдополнительного соглашения. Статья 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилосьследствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшихпосле заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силыотносятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменениядействующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства,влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороныне могут оказать влияния и за возникновение которых не несутответственности. 12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства,взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить обэтих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложениемсправки, выданной органами местной власти. 12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельствдействие Договора приостанавливается до момента, определяемогоСторонами. Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнутьДоговор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаеследующих нарушений Подрядчиком условий Договора: 13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания СторонамиДоговора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ наобъекте в течение 10 дней с установленной в Пункте 4.1. настоящегоДоговора даты начала Работ. 13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчикомобязательств по Договору. 13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора всоответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчикусоответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым смомента получения Подрядчиком указанного уведомления. Послерасторжения Договора представитель Заказчика должен оценитьстоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, истоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик врезультате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторженияДоговора. 13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышаетстоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разницадолжна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа втечение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работменьше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик,разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. Статья 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора,разрешаются сторонами путем переговоров. 14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споровпо поводу недостатков выполненных работ или их причин иневозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованиюлюбой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы наэкспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. Вслучае установления нарушений Подрядчиком условий Договора илипричинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженныминедостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несетПодрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению междуСторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 14.3. В случае невозможности урегулирования спора путемпереговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение варбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленномдействующим законодательством Российской Федерации порядке. Статья 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 15.1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаютсядействительными, если они оформлены в письменной форме и подписаныСторонами. 16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороныобязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня такихизменений. 16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющихравную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1экземпляр Подрядчику. 16.4. Договор считается заключенным с момента его подписанияСторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Статья 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ Приложениями к настоящему договору, составляющими егонеотъемлемую часть, являются следующие документы:№1.________________________________________________________________________№2.________________________________________________________________________№3.________________________________________________________________________№4.________________________________________________________________________№5.________________________________________________________________________ Статья 18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 18.1. Заказчик:Местонахождение:__________________________________________________________Реквизиты:________________________________________________________________ 18.2.Подрядчик:_______________________________________________________Местонахождение:__________________________________________________________Реквизиты:________________________________________________________________ Подписи сторонЗаказчик Подрядчик«_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г.М.П. М.П.